Planfeststellungsunterlagen

PFA 2 Planfeststellungsbeschluss

Hinweis:

Abhängig vom verwendeten Internet-Browser werden möglicherweise Inhalte nicht korrekt dargestellt.
Gegebenenfalls empfiehlt es sich, die PDF-Dokumente vor dem Öffnen auf Ihr Endgerät herunterzuladen
(in Windows: Rechte Maustaste > „Ziel speichern unter“).

Planfeststellungsabschnitt 2 | PFA 2 Planfeststellungsbeschluss | PDF (1.290 kB)

Planfeststellungsbeschluss PFA 2

Stichworte:
bahn | stammstrecke | planfeststellungsabschnitt | alle 8354 Schlagworte anzeigen pfa | maßnahmen | marienhof | bzw | bereich | teil | abs | auswirkungen | bau | einwendungen | anlage | rahmen | planfeststellungsbehörde | seien | iv | erforderlich | anlagen | stellungnahme | eisenbahn | betroffenen | beeinträchtigungen | vorhaben | beschlusses | bundesamt | baustelle | maßstab | hinsichtlich | belange | bezug | vorgesehen | arbeit | planung | km | worden | db | nr | erschütterungen | zurückgewiesen | entsprechende | diesbezüglich | untersuchung | schutzmaßnahmen | erwarten | öffentlichen | geplanten | erwiderung | art | gebäuden | stadtwerke | forderungen | regierung | oberbayern | bauzeit | verkehr | einwendern | tunnel | berücksichtigung | vwvfg | vorhabenträgers | variante | 1a | gebäude | bestehenden | ca | information | umwelt | insoweit | erfolgen | ausführungen | schriftlichen | vorgesehenen | grundsätzlich | minderung | baulärm | schutz | vorhabens | schalldämmlüfter | beurteilung | betrieb | dienerstraße | verwiesen | station | einzelnen | erfolgt | bereitstellungsfläche | ergeben | erforderlichen | immissionen | könne | notwendigen | herstellung | gegenständlichen | beantragt | nord | eingriffe | ha | haltepunktes | din | vorgetragen | kosten | erläuterungsbericht | baumaßnahmen | lärm | führen | bnatschg | bauphase | schallschutzmaßnahmen | schallschutzfenster | sachgebiet | ausgeführt | stellenverkehr | beginn | ausbau | erheblichen | gefördert | unmittelbar | bimschg | maximilianstraße | fläche | baumaßnahme | erhoben | erklärte | maßnahme | sz | rettungsschächte | umfang | marienhofes | vgl | geplante | baugrube | schäden | hierzu | vorhandenen | regelungen | führt | einwender | schutzvorkehrungen | oberfläche | gegenüber | Überschreitungen | arten | zusammenhang | berücksichtigt | erörterungstermin | nebenbestimmung | planfeststellungsbeschluss | avv | schrammerstraße | anspruch | entschädigung | genannten | liegen | sekundären | sinne | gilt | bauweise | satz | bimschv | münchner | ausreichend | verfügenden | bauarbeiten | rechtzeitig | sonstige | planänderung | abstimmung | ausführungsplanung | verfahren | abtransport | trasse | mvg | übrigen | abwägung | bewertung | anforderungen | nebenbestimmungen | schalltechnische | vorzulegen | einsatz | ausführung | entscheidung | entstehen | technischen | sicht | berücksichtigen | insgesamt | 2a | rettungsschacht | vermeidung | dauer | weiße | notwendige | bereichen | baulichen | notwendig | anhand | anhaltswerte | strecke | errichtung | verkehrs | anträge | stellungnahmen | auslegung | punkt | baustellenverkehr | untersuchungen | entsprechenden | dargestellt | zeit | verfügung | maß | prognose | erwartenden | zunächst | hinaus | durchgeführt | unternehmensbereich | dargelegt | themenkomplex | ermittelt | fahrtreppen | verfügt | strasser | gelände | baustellen | ergebnisse | hofgraben | maße | einschließlich | gutachten | grundlage | rechnen | personen | Öffentliche | hauptbahnhof | teilweise | erhebliche | dahingehend | gründen | abgelehnt | weitergehende | bahnhof | menschen | baubeginn | bayerischen | deutlich | beachten | vorgesehene | baureferat | vorliegenden | grundstücke | öffentlicher | träger | privaten | innenstadt | entsprochen | belastungen | rettungsschachtes | Änderungen | maxburgstraße | rangierbahnhof | grundwasser | prüfung | messungen | hinblick | festlegung | vorgenommen | ostbahnhof | höhere | belangen | ergebnis | ersichtlich | dar | müsse | zeitpunkt | unterlagen | hinweise | angaben | vorzusehen | jeweils | jeweiligen | zugrunde | durchführung | abzustimmen | erstellung | branddirektion | zusätzlichen | gegenständliche | behörden | erstellt | schutzgut | geringen | ziffer | eingriff | antrag | handelt | sperrengeschoss | baulogistik | folgt | vergleich | hinweis | höhe | erforderliche | hierbei | eingehalten | einbau | tunnels | landesamt | ausgeschlossen | planfeststellungsverfahren | ab | planänderungsverfahrens | planfeststellungsunterlagen | baumaschinen | auftreten | zusätzlich | untersucht | südring | südrings | zweiten | schalltechnischen | interesse | umwelteinwirkungen | gewerbebetriebe | ziff | leuchtenbergring | luft | baubedingte | einhaltung | vorschriften | stand | technik | ermittlung | westlichen | stelle | süd | umsetzung | gewährleistet | unteren | denkmalpflege | verlegung | gestaltung | Überprüfung | bedeutung | belastung | ffh | bahnstammstrecke | 3a | projekt | pflanzen | verpflichtet | weinstraße | eigentümer | einigung | anzahl | naturschutzbehörde | Änderung | möglichkeit | erfüllt | jahre | erfolgte | gering | wobei | treffen | planfeststellungsbeschlusses | laim | festgelegt | entspricht | uvpg | planänderungen | straßen | landschaft | einwand | vielmehr | private | planungsziele | trassenführung | varianten | stadtbild | laufe | whg | wirkungen | ausschließlich | schallschutzwand | stellen | grundstücken | vorhanden | gegebenenfalls | sonstigen | beeinträchtigung | höheren | zustand | gesundheit | schädliche | technische | upva | falle | straßenbahn | bauphasen | betroffen | gestellt | planungsvarianten | korridor | bahntunnel | wesentlich | ergibt | nachteile | anlieger | führte | auffassung | bsk | ag | aeg | entsorgung | aushub | begleitplan | tiere | auflagen | einleitung | beeinflussung | besondere | staub | sicherzustellen | baubedingten | belästigungen | tabelle | ost | bemessung | vorgaben | fertigstellung | abschließende | inbetriebnahme | verminderungsmaßnahmen | fahrleitungsmastes | voraussichtlich | bayerische | enthält | reduziert | betroffenheit | genutzt | unterirdischen | passiven | zufahrt | unzumutbar | sparten | klima | gesamte | wirkung | passive | sekundärem | erschütterungseinwirkungen | zulässig | durchzuführen | zumindest | masse | gesamten | jahren | verpflichten | mittels | bäume | feuerwehr | folge | einvernehmen | verkehrsgesellschaft | mbh | setzungen | marienplatz | bebauung | geringe | hierdurch | regel | umfeld | eingriffen | erklärt | abgestimmt | vereinbar | lösung | zusätzliche | entlastung | geringeren | realisierung | überzeugend | ausgegangen | beurteilungspegel | grenzwerte | hz | bestand | brandschutzkonzept | stehen | eba | notwendigkeit | nachvollziehbar | behält | west | zutreffend | technisch | werte | immissionsrichtwerte | feder | beteiligung | einwirkungen | monate | vorzunehmen | vermeidungs | landschaftspflegerischen | abschluss | gewährleisten | standort | erstellen | wasserwirtschaftsamt | nachweis | festzustellen | relevanten | deutschen | zeitlich | u3 | beweissicherungsverfahren | eventuell | verkehrsflächen | bergmännischer | gegenstand | beantragte | marienhofs | unabhängig | seitens | plattenbelages | erfasst | bautätigkeiten | emissionen | unterirdisch | stellt | baustelleneinrichtungsfläche | natur | ausgleich | sodann | gewählte | erreichen | abschnittsbildung | fahrgäste | ausreichendem | herangezogen | zumutbarkeit | räume | einwendung | behinderungen | streng | geschützte | eisenbahnbundesamt | nachfolgenden | karlsplatz | grundlagen | planfeststellungsverfahrens | ausgelegten | enthalten | rechte | angrenzenden | geeignete | beweissicherung | beschränken | nachfolgend | zeitraum | nachts | begründet | erzielt | festsetzung | referat | evtl | ecke | gehalten | alternative | erfordernissen | vermeiden | bauvorhaben | anhörungsbehörde | gebeten | anhörungsverfahren | bedenken | optimierung | bundes | schutzgüter | verlust | liegenden | hergestellt | vorkehrungen | treten | verbesserung | jetzigen | verschiedene | sonstiger | maßgeblich | münchener | tieflage | geprüft | dritter | geäußert | regelung | Überschreitung | einwände | einzelne | systeme | geschützten | breite | allgemeinen | plan | gesamtprojekt | legende | lageplan | ehemaliges | sachgüter | boden | ersetzt | betroffene | geplant | beeinträchtigt | eigentum | aufwendungen | schallschutzkonzepts | bleibt | bereiche | kompensationsmaßnahmen | grundwassers | anfallenden | beendigung | einrichtungen | vermieden | hintergrund | verbindung | auszuschließen | zuständigen | vorhandene | ermitteln | tiefenlage | bestehende | bundesamtes | anpassung | prognostiziert | prüfen | rechnung | dauerhafte | empfehlungen | abgegeben | straße | ziel | dient | form | umweltauswirkungen | verbände | hingewiesen | bauzeitlichen | themenkomplexen | daraufhin | beschrieben | ehemaligen | befindet | nachgewiesen | innerstädtischen | aushubmassen | inanspruchnahme | weit | staubemissionen | verzichtet | fehle | kriterien | möglichkeiten | überschritten | ziele | erreicht | baustelleneinrichtung | beanstanden | erachtet | beantragten | entgegen | auftretenden | abschätzung | berechnungen | gebäudeschäden | befahren | brand | straßenbeleuchtung | gewerbebetrieb | unvermeidbar | ii | planbezeichnung | bemerkung | bauwerke | 6a | grunderwerbsplan | erschütterungstechnische | kultur | ursprünglichen | pläne | allgemeinheit | überprüfen | späteren | errichten | räumen | prognostizierten | denkmalgeschützten | angemessene | befürchtung | betriebsbedingte | sekundärer | erschütterungstechnischen | elektromagnetische | landschaftspflege | verminderung | baynatschg | lagerung | nachweise | baudenkmälern | verwirklichung | halten | veränderung | vorgetragenen | sicherheit | einzelheiten | u6 | tarifverbund | verfahrens | erledigt | gesetzes | stationen | länge | planfeststellungsabschnittes | verläuft | hierauf | raumordnung | verschiedenen | wege | beschränkt | fahrzeuge | tiefe | anzusehen | brandfall | wirksamkeit | größere | benachbarten | betracht | maßgeblichen | rechtliche | gerade | tram | c4 | planungen | frage | betroffenheiten | bauliche | geführt | führe | aufgenommen | bauvariante | beziehen | eintretende | bautätigkeit | entstünden | hinreichend | baustellenlärm | ermittelten | dimensionierung | staatsoper | schienenverkehr | erschütterungsschutzmaßnahmen | reduzierung | enteignungsverfahren | abfahrt | vogelarten | verhindern | eingerichtete | geltend | behinderung | vertreten | festgestellt | brandschutz | streckentunnel | wasserwirtschaft | erlaubnis | baywg | entnahme | sachverständigen | zeiten | nachtzeit | sonn | frühzeitig | abstand | entlang | östlichen | abwicklung | vorläge | abschnitt | gelten | einwirkungsbereich | untersuchen | felder | detail | magerrasen | rettungsschächten | wasserhaltung | wert | stark | vorgelegt | baufeld | nahbereich | gelegenen | einrichtung | telekom | provisorischen | gartenbau | führung | vorübergehenden | betriebsanlagen | querung | vortriebsarbeiten | einfluss | bauvorhabens | zusagen | sbahn | umfasst | nördlich | richtung | liege | folgen | geländes | biotope | verzicht | rechtlichen | nummer | bauzeitliche | verkehrslärm | daten | befinden | vorübergehende | entfernung | größeren | minimiert | geforderte | innenstadtbereich | andienung | beachtung | beilage | ausführlich | käme | zwangspunkte | stadtgestalterisch | erläuterungsberichtes | privatpersonen | vorteile | vorgetragene | urteil | sperrengeschosses | vorschlag | verweist | darstellen | verhältnisse | zugesagt | schädlichen | verordnung | fassaden | vorgelegten | nutzungen | wesentlichen | Überdeckung | anhang | lkws | baustellenverkehrs | ausgleichsfläche | mvv | bverwg | mitte | planfestgestellten | ersetzen | oberirdische | angeordnet | immissionsschutz | geltenden | bauverfahren | baugeräte | schall | betrieben | anerkannten | festzulegen | informieren | maschinen | schallschutz | betriebs | anstelle | schallschutzwände | auszuführen | schäfflerstraße | grundstück | darzustellen | leisten | richtwerte | überschreiten | übernehmen | auswahl | zusätzlicher | geld | au | ar | generell | tage | umzusetzen | sämtlicher | benötigten | entwurfsplanung | funktionen | entwickelt | tertiär | geeignet | max | anwendung | unterirdische | transport | bayerisches | genauen | bodendenkmäler | leitungen | darstellt | wiederhergestellt | zusatzmaßnahmen | übergeben | überwachung | versetzen | reduzieren | wettbewerb | wettbewerbs | einzelner | einzelfall | gegebenen | kenntnis | dokumentiert | durchgeführten | sachverhalt | platz | verlauf | raumordnungsbehörde | öffentlich | erörterung | veränderungen | anschluss | zulässigkeit | behörde | bewertet | wechselwirkungen | unterlage | komplett | schallimmissionen | befürchten | einzustufen | vorkommen | rangierbahnhofs | osten | verursacht | auszugehen | funktionalen | verringert | größe | derzeitigen | kurzen | tierarten | erfolge | voraussetzungen | zugelassen | bereitgestellt | verknüpfung | verfolgten | ließen | betrachtet | entstehenden | zerstörung | tunnelvariante | dienstbarkeit | vorgehensweise | getroffen | erlassen | fahrten | hilfsweise | tunnelröhren | eingeschränkt | bergmännischen | umfangreiche | beurteilen | gelegt | jetzige | rechtsprechung | erfolgten | nachbarschaft | immissionsschutzgesetz | aufzuerlegen | decken | festlegungen | monaten | hierfür | gerechtfertigt | angesehen | schutzwürdigkeit | vorliegen | ansprüche | prognosen | verbunden | machbarkeit | gesetzlichen | kompensiert | verkehrssicherheit | bemängelt | naturschutzes | benötigt | wies | verbot | interessen | gesichert | ausgeübten | wertminderungen | unmittelbarer | ausgeübte | umsatzeinbußen | geschäftsbetrieben | setzungsdifferenzen | austausch | vorbehalten | bahnsteigebene | be | gesamtlogistikkonzept | verweis | umweltverträglichkeitsstudie | diejenigen | versehen | erlaubnisse | festgestellten | beschränkte | stoffen | injektionen | ort | richtlinien | geräusche | dienen | verwaltungsvorschrift | anzuwenden | bauzauns | zufahrten | nördliche | grundstückseigentümer | raum | entscheidet | fenster | baubetriebsplanung | ausreichenden | aufwand | erheblicher | immissionswerte | baubetrieb | unterschottermatten | ausgewählten | aufnahme | zumutbarkeitsgrenze | baustraßen | längeren | baufeldes | naturschutz | baudurchführung | züge | unverzüglich | ausgleichsbedarf | nachbilanzierung | versickerung | fertig | geforderten | zustimmung | umweltverträglichkeitsprüfung | umgang | abfälle | beseitigung | gutachter | sicherung | entsorgungsanlagen | zugänglichkeit | bezogen | aufzunehmen | erfassen | fortschreibung | näher | angemessen | bahnsteiganlagen | stachus | sicheren | planfestgestellte | berührt | verkehrliche | kreisverwaltungsreferat | geschwindigkeit | umgriff | südbayern | sogenannten | planfeststellungsabschnitte | kapitel | überprüft | landesplanung | inhalt | anhörungsverfahrens | jeweilige | dargestellten | darstellung | vollinhaltlich | anliegenden | werten | habitate | bedingt | abhängigkeit | trotz | abmessungen | ohnehin | situation | vorbelastung | trocken | funktionale | projektes | zahlreiche | verwendung | besprechung | baumbestandes | auszugleichen | verkehrlichen | lässt | störfall | ausweichstrecke | verringerung | bahnlinien | bus | verwirklichen | sogenannte | planerischen | verkehrlicher | untersuchten | city | südlichen | lösungsmöglichkeiten | bahntunnels | verglichen | streckenführung | unzureichend | zielen | angestrebten | ausmaß | nochmals | unterschiedlichen | alternativen | gewählten | finanzielle | einbringung | bautechnischen | variantenuntersuchung | abwägungsmaterial | lasten | gelte | vorab | unzumutbare | gewählt | umfassenden | bauwerkes | deckel | anträgen | gegebenheiten | tunnelröhre | rechtlich | unverhältnismäßig | baustellenbetrieb | vermeidbare | beschränkung | grundsatz | vorgeschlagenen | belästigung | lärmbelastungen | berechnung | pegel | geschossen | aussagen | mieter | norm | beurteilungskriterien | ausnahme | aufzugeben | festzusetzen | weitestgehend | abschließend | erläutert | verkehrsteilnehmer | staubelastungen | residenz | verkehre | punkte | aufgeführt | pflanzenarten | verbotstatbestände | räumungsberechnungen | fremdrettungsphase | geländeoberfläche | einbauten | zusage | wettbewerbsergebnis | kunden | mittelbare | außenstelle | neubau | beschluss | bautechnische | fluchtwege | grundriss | baulogistikkonzept | landschaftspflegerischer | ergänzende | geänderten | geändert | entfallen | iii | beinhaltet | bedingungen | bauwasserhaltungen | einbringen | untergrund | bzgl | beauftragten | entsprechen | verhindert | unabhängigen | immissionsschutzbeauftragten | regelmäßigen | verlangen | feiertagen | geräte | anwohner | bestimmungen | dementsprechend | ergreifen | umliegenden | stattfinden | zugangs | tritt | rollladendämmung | antragsformular | aktuellen | erstattung | vereinbarung | zustande | wirksame | denkmalschutzbehörde | gelegte | beschriebenen | bauzeitlich | betriebsbedingt | betriebsbedingten | aktive | gelegten | spätestens | ermöglichen | mitzuteilen | herzustellen | reifenwaschanlage | artenschutz | bauleitung | aspekte | quartär | stadtgrabenbach | erweiterung | aufweisen | leitungsführung | kommenden | vi | grundwassermessstellen | dauerhaft | verständigen | aushubmaterial | umgebenden | trennung | entnehmen | material | firmen | untere | jederzeit | cm | endgültigen | betreiben | geräten | brandschutzkonzeptes | dauerhaften | ursprüngliche | blinden | anmerkungen | barrierefreien | ausstattung | aufsichtsbehörde | tunnelanlagen | bahnhofs | bostrab | einklang | abstimmungen | straßenverkehr | aufzüge | fassung | oberbau | gesondert | beschreibung | gesamtprojektes | umbau | westen | lenbachplatz | sicherstellung | aufgabe | stehende | landesplanerische | standorte | gebiet | massen | zuständige | trägern | verbänden | beteiligten | abschließenden | einbezogen | versiegelte | ff | nahezu | entschieden | einbeziehung | unterschiedliche | beispielsweise | überwiegend | entstehung | elektromagnetischen | strukturen | überbaut | fallen | weiträumigen | versiegelung | südlich | ruderalfluren | laubfrosch | temporären | gefahr | bedeuten | grundwasseraufstau | umgebung | verbleibenden | entsteht | staubentwicklungen | teils | zukünftigen | ensembles | bisherigen | sichergestellt | optische | baudenkmäler | schaffen | anbindung | bestandsaufnahme | richtlinie | geboten | tag | anteil | bahnbereich | realisiert | inklusive | hauptumsteigepunkte | störungsfall | trassenvariante | erfüllung | dortigen | parallel | hauptbahnhofes | bahnsteigen | kreuzungsbereich | allgemeiner | nördlichen | südringes | minimierung | pasing | entgegenstehenden | umsetzbarkeit | vorzugswürdig | minimum | detaillierte | geringere | geringer | diesbezügliche | kritisierte | vorgenommene | basis | abweichend | mehreren | bestünden | zeitlichen | angesichts | sinnvoll | gutachtens | erwiderungen | offenen | deckelbauweise | hinzunehmen | ausgeglichen | fahrtunnel | kombination | dr | schwerpunktmäßig | besucher | vielzahl | begrenzt | entstünde | planfeststellungsabschnitten | entscheiden | einschränkungen | genehmigungsbedürftige | beurteilt | gefahren | uhr | wonach | größenordnung | lauteste | zumutbarer | lautesten | ansatz | aktiven | tags | abhängig | zumutbaren | verhältnismäßig | geschäftsbetriebe | detaillierten | bestätigt | baustellenbedingten | mangels | reale | gemessen | messtechnisch | frequenzbereich | aussage | verpflichtung | verkehrswege | oberleitung | standortes | trockenen | reinigung | auflage | artikel | ausreichende | fußgängerzone | baustellenfläche | übliche | landschaftsbild | wiederherstellung | methodik | ausgleichsflächen | biotop | nachgekommen | bauzaun | geschützt | freihaltung | stehe | beschädigung | europäische | anhangs | grundstücks | befindlichen | zurückzuführende | brandsimulation | stuva | treppen | fahrtreppe | sonderveranstaltungsflächen | geschäftsbetrieb | erhob | fahrleitungsmast | fahrleitungsanlagen | eingerichteten | transportroute | aushubs | eigentums | dienstbarkeiten | tiefgarage | existenzgefährdung | landesplanerisch | privater | einbußen | beweislastumkehr | klage | hochabsorbierende | baustellenüblich | baubegleitend | netz | service | feststellung | westseite | aufgeführten | ergänzungen | band | bauwerksverzeichnis | trassenvarianten | Übersichtslageplan | querschnitte | querschnitt | frauenkirche | 4a | bauwerksplan | zugehörigen | gekennzeichnet | text | geänderte | maßgabe | festgesetzten | gewässer | einleiten | nachteiliger | Öffentlichkeit | voraussichtliche | geeigneter | unterrichten | einzurichten | vermeidbar | schriftlich | dokumentieren | anzuzeigen | baubedingt | baustellenbereich | geringem | baustellenfahrzeuge | tore | hochabsorbierend | ki | wz | erstattungsansprüche | anzugeben | schalldämm | grunde | detailplanung | nachzuweisen | arbeitsgeräte | tagsüber | auftretende | vorrangig | tunnelquerschnitt | leichten | systemen | Übertragungsfunktionen | verifizieren | vorstehend | antragsunterlagen | entschädigungsverfahren | befeuchten | rodung | enthaltenen | bäumen | schutzzäune | erfolgreich | erhöht | ökologische | ökologischen | getroffenen | bauwerk | wassermengen | kanalisation | gemessenen | hilfe | niederschlagswasser | minuten | einzuholen | einschlägigen | randbedingungen | gesamtmaßnahme | schlitzwänden | vorerst | bodenschichten | baus | wesentliche | erdreich | altlasten | bayern | aushubarbeiten | unterschiedlich | belasteten | einstufung | erforderlichenfalls | parameter | baubegleitende | bauausführenden | fragen | kv | oberkante | baumbestand | fahrleitungsmasten | lagekarten | anlehnung | fahrzeugen | Übung | mobilitätsbehinderte | baulicher | detailliert | planungskonzept | vortriebe | seinerzeitigen | auftrag | prüfingenieur | endzustand | bauzuständen | zugang | genehmigte | eventuelle | nordwestecke | oberflächenbereich | vorliegende | entwurfs | bergamtes | angegeben | alten | anlass | langfristig | entwicklung | gesonderte | verfahrensbeteiligten | planauslegung | theater | mitgeteilt | eingereicht | bahnsteig | bauwerks | anordnung | planfeststellung | umweltverträglichkeit | geregelt | erteilung | fahrweg | ermittlungen | geruchsbelästigungen | lärmbeeinträchtigungen | oberirdischen | anlagenbedingte | eigentlichen | kompletten | elektrischen | feldern | anlagebedingt | kleine | veränderte | grünanlage | initialgehölzen | pionier | bauzeitlicher | tierhabitaten | befindliche | kurzer | wechselkröte | bodenfunktionen | eigenschaften | zurückgegriffen | Überbauung | verlaufenden | erwartet | nächstgelegenen | zweite | abgeleitet | erfordernis | kanal | näheren | unmittelbaren | bedeutsame | gelegene | entstehende | staubbelastung | verlassen | gleiches | stadtbildes | offene | beseitigt | einzubeziehen | behandelt | kompensation | trockener | heideähnlicher | vegetation | magerstandorte | konvention | beanspruchung | absp | ersatz | pkt | förderung | landesamtes | rechtsverordnungen | allee | betrachtung | gleis | weiterentwicklung | entlastungs | stärkung | personenverkehrs | zustands | eingebrachten | besitzt | realisierbarkeit | gleisanlagen | betrieblichen | strecken | unterfahren | isar | her | mitnutzung | hochlage | zwingend | behindern | blieben | zeigt | gebieten | resultierenden | festzuhalten | geländeoberkante | genutzten | kompensieren | neugestaltung | hinsicht | wertvollen | bewusst | bestehe | abwägungsgebot | systems | lösungen | ergab | solle | nachhaltigen | bauvarianten | zentralen | primärstützen | schlitzwände | abschnitte | hinnehmbaren | offener | aushubmaterials | gesamtbauzeit | gleichzeitigen | unterfahrung | errichtet | komplizierten | herrn | linse | haltepunkts | endgültige | vermindert | eintretenden | sprechen | teilt | ermöglicht | staubbelastungen | gesichtspunkte | erhöhen | gewicht | sommerferien | allgemeine | fachliche | ordnung | erteilen | wohnungen | auferlegt | künftigen | hervorgerufen | unvermeidbare | mindestmaß | vgh | verordnungsgeber | fest | eintreten | lärmeinwirkungen | rohbau | einsatzzeiten | durchführen | objektbeurteilungen | bemessen | denkmalschutzes | schallschutzkonzept | ausgewiesen | immissionsbelastung | vorgenommenen | oberen | genügen | umgesetzt | spezifischen | umfangreiches | innenraumpegel | zeitliche | eg | spürbare | nutzbarkeit | anzuordnen | restlichen | ausgelegt | strengeren | festgelegten | vorgelegte | deutliche | bausubstanz | bauwesen | objekte | anwendbar | anhaltspunkte | verwendet | bahnstrecken | schwingungen | eisenbahnen | erschütterungsschutz | richten | maximale | kbftr | einzuhalten | gebäudes | großen | verkehrswegen | ausbreitungsweg | raumbegrenzungsflächen | elastische | frequenzbereichen | vorabschätzend | anregungen | demzufolge | entschädigungszahlungen | objekt | behandeln | ungünstigsten | konkretisiert | elektrische | bestimmter | gesetz | kammerspiele | standard | europäischen | emittenten | verkehrsanlagen | verschmutzung | planänderungsverfahren | trugen | baustraße | genannt | fußgänger | eingriffsregelung | stehenden | beeinträchtigen | unterlassen | pavillon | einschätzung | nutzungsdauer | zuordnung | handele | feste | erwiderte | schonung | gefährdung | schädigung | großbäumen | weiten | standorten | abwägungen | baulogistischer | baumfällungen | wildlebenden | jahr | ersatzansprüche | konzept | versorgungseinrichtungen | m² | bemessungsbrand | terrorangriffen | bericht | treppenanlagen | flucht | raucharmen | Überwindung | fliehenden | rücksicht | oberflächengestaltung | druckbelüftung | physisch | auswirken | kamin | mast | werbeflächen | provisorium | leitung | stadtbach | transportrouten | erkennen | hauptzufahrt | lieferanten | bauzaunes | gewerbetreibenden | bbsb | haftung | eintragung | isarufer | lagepläne | unterquerung | vorbeifahrt | abbruchmassen | strassergelände | verkehrsführung | legendenheft | konfliktplan | rettungskonzept | ingenieurgeologie | eingefügt | blauen | stempel | aufstauen | absenken | grad | ausschreibung | abgase | ansprechpartner | benennen | messstelle | bauablaufs | messergebnisse | kommende | vorgenannten | allgemeines | lärmminderung | lärmquellen | schallschutzwänden | beidseitig | erstattungsberechtigten | erbbauberechtigte | wsz | eck | anschließend | erbrachter | dämmungen | außenschallpegel | raumnutzung | konstruktion | realisierbar | verursachte | stufe | länger | schutzbedürftige | spezifischer | durchgehend | befeuchtung | eingriffsminimierende | hiervon | pflege | pflanzung | vereinbarungen | vorbehält | gestattet | anstehenden | anfallende | eingeleitet | städtische | entfernen | lage | versickerungsanlagen | grund | quartären | bestimmung | erbringen | tunnelvortrieb | nachfolgende | produkten | wgk | eingestuft | zuzuordnen | sanierung | menge | anzusetzen | durchstoßen | funktion | ordnungsgemäße | überwachen | hinausgehende | gewässerbenutzungen | baugrubenaushub | gelagert | verwertung | ordnungsgemäß | verwertet | dokumentation | belastetem | sicherungsmaßnahmen | gewährleistung | wohn | organoleptisch | entscheidungen | hinzuweisen | unterliegen | aufgenommenen | ablauf | belassen | freigehalten | ungehindert | zugänglich | genaue | hauptabteilung | tatsächliche | erreichbar | feuerwehrplan | ständig | vorhandener | verursachten | sehbehindertenbundes | getroffene | standsicherheit | statischen | durchführbarkeit | freigabe | kontinuierlichen | betriebes | messprogramm | statische | wasserhaltungsmaßnahmen | röhren | verbindungsstollens | aufzustellen | aufstellung | zugänge | rohrleitung | schienenoberkante | durchfahrtshöhe | treppenaufgang | unvermeidbares | feuerwehraufzug | bahnhöfe | dynamisches | wegeleitsystem | hiernach | auslagen | zweigleisigen | bahnstrecke | bahnanlagen | gebildet | karlsplatzes | schwenkt | löwengrube | schienennahverkehrsplan | offensichtlichkeitsprüfung | festzulegenden | räumlichen | vereinbarkeit | vogelschutz | veranlassung | einwendungsfrist | privat | eingegangen | stadt | Datum | einverständnis | themenkomplexe | aufbauten | anordnungen | rauchschürzen | rettungsstollen | platanen | schmutzwasserleitung | verzichtete | kreis | vollständige | berührten | folgemaßnahmen | beziehungen | bevvg | ausgehenden | bestandes | mensch | bedeutsamen | anlagebedingte | beansprucht | teilbereichen | gesundheitliche | grünanlagen | grünflächen | temporäre | überwiegende | habitatfunktion | nehmenden | flächeninanspruchnahme | baubedingtem | gleisanlage | vermeidungsmaßnahmen | nehmende | natürliche | aushubmaterialien | verbleiben | befestigt | versiegelt | betragen | verdichtung | beträgt | schadstoffen | dauerhafter | mittlere | grundwasserneubildung | bergmännisch | erstellende | risiko | eingriffs | tunnelbauwerke | verunreinigungen | baubetriebes | städtischen | zugeführt | schutzgutes | nennen | gestaltet | wirksam | hinzu | temporär | staubentwicklung | bodendenkmal | abgeschoben | tiefen | bekannten | tunnelabschnitten | trockene | entwicklungszeit | primär | ansicht | zusammenfassung | ausgeräumt | schutzwürdige | stellten | zielsetzung | ersatzpflanzungen | innenstadtlage | geklärt | bos | trafostationen | technischer | flora | fauna | zurückzuweisen | fachgesetze | auswertung | untersuchungsraumes | gebietes | nymphenburger | park | kapuzinerhölzl | richtig | gesamtvorhaben | system | grenzen | leistungsfähigkeit | bahnsteige | bahnverkehr | linien | fahren | gleisen | grundlegende | attraktivitätssteigerung | betriebsqualität | fahrmöglichkeit | streckenkapazitäten | gleichwertiges | verbessertes | bedienungskonzept | betriebssicherheit | störanfälligkeit | gesamtnetzes | beibehaltung | zusammenfassend | korridore | altstadt | ostbahnhofes | gleise | tunneltrasse | u1 | u2 | u5 | tunnelstrecke | untervarianten | begriff | miteinander | bf | trassenführungen | geschaffen | attraktivität | Öpnv | zumutbar | erfüllen | aufgezeigt | stadtgebiet | brücke | opfern | bewegt | gut | c1 | geländenah | haltepunkte | regeln | umsetzbar | bewerten | zentrale | tiefliegenden | bahnen | unterbauten | zusätzlichem | vorschläge | probleme | stadtrates | erhebung | grundsätzlichen | nachträglicher | wunsch | erstellten | einzubringen | unterstellt | zeigte | berechnet | rolle | entscheidender | fehlerhaft | nachteilen | realisieren | südtrasse | abgewickelt | gegensatz | gestellten | gesetzliche | zweiter | eingehend | substantiiert | wohnen | fahrbetrieb | tragfähigkeit | umständen | unbegründet | fazit | vorzuziehen | röhre | randbebauung | ausbildung | abtransportiert | baustoffe | denkmalschutz | entschädigungen | decke | prozesse | erheblichem | roh | bliebe | paul | verbundenen | theatiner | wiederholt | darstelle | erkenntnisse | alternativvorschläge | primärpfähle | bauablaufes | vorteil | schneller | reinen | schwierigkeiten | erschütterungsbelastungen | baugrubenverbaus | anlieferung | bohrpfählen | schwer | hervorgerufenen | reihenfolge | kritisiert | mitten | wahl | derartige | themen | verkürzung | erkennbar | zwingenden | vorgeschriebenen | tief | lärmimmissionen | ergebenden | hotels | verlängerung | fällt | spezielle | maßgebend | gesetzgeber | badenwürttemberg | typische | stollen | baulärmimmissionen | angeführt | anhörung | worst | vorgeschlagen | üblichen | eingreifwerte | schalldämmung | erwartende | baustellenablauf | aktiver | schallleistungspegel | einzusetzenden | groß | errichtenden | 3b | grenze | trifft | schwelle | vorsehen | wenigen | auftretens | lärmbelastung | pegelminderungen | aufzuwendenden | verkennt | aufenthalt | abweichende | beantragen | auswirkungsbereich | zumutbare | ansonsten | werdenden | größten | vdi | fenstern | wohnräumen | aufwändige | ausreichender | gastronomie | konflikte | abschätzen | besonderen | wänden | geologischen | 3d | eisenbahnverkehr | anwendbarkeit | gesetzlicher | schwingstärke | behebung | angeführte | ausbreitung | rechenmodell | regelwerken | emissionsspektren | gerechnet | individuelle | zeigen | messpunkt | mp | besonderheit | individuellen | schienenweg | problematisch | mfs | mittleren | bauhöhe | schutzsysteme | schiene | rohbauphase | erschütterungsprognose | ergriffen | reine | großer | angemerkt | planfestgestellt | unzumutbaren | zweifel | messtechnischen | surrogat | primären | entsprechender | bestimmten | beeinflussen | raumes | innengeräuschpegel | wohnräume | orientiert | mittelungspegel | wechsel | gericht | regelmäßige | unterschritten | grenzwert | strom | dürfe | örtliche | eventuellen | zusatzbelastung | ausgeschöpft | verschmutzungen | installation | ersatzpflicht | reinigungsarbeiten | ereignisfall | befürchtet | angeführten | einholung | vorhabensplanung | feinkostgeschäft | eingestellt | emissionsquellen | gewerbetreibende | einfahrt | verkehrsbelastungen | stauungen | heutigen | hinausgehen | fuß | unterstützende | inwieweit | bundesnaturschutzgesetz | grundwasserspiegels | beeinträchtigten | frist | öffentlichem | verankert | lebensraum | besonderer | wild | gerecht | verfügten | tektur | uvs | ritzenvegetation | zwischenzeitlich | kartiert | verschiebung | umfasse | biotopkomplex | komplexen | festen | bebauungspläne | berücksichtigten | mindestüberdeckung | absenkung | schützenswerter | biete | bauordnung | artenschutzrechtliche | tieren | verbotsverletzung | potentielles | sekundärdaten | gemeinschaftsrechtlichen | schutzstatus | vermeidungsmaßnahme | aspekten | betreffen | minimieren | nachbargebäude | schädlicher | älter | tangiert | schutze | ensemble | forums | vertretbar | unerwartet | zivilrechtlichen | absehbar | erscheinung | verlegt | kostentragung | leitungsverlegungen | katastrophenschutzes | bleibe | terroristischer | personenverkehrsanlagen | expertengremium | terrorangriff | aufwärts | minute | fluchtweg | sichtweite | schicht | mindestsichtweite | kennzeichnung | angriffswege | löschwasserleitungen | überschreitet | eisenbahnbundesamtes | bahnsysteme | brandschutztechnische | schließung | aufforderung | vorfeld | stauflächen | vorwiegend | vorgebracht | planfeststellungsrelevant | gefährden | vollständigen | verlagert | erfordernisse | entnommen | großgeräte | verkehrsströme | ausgestaltung | bauwasserableitung | einzelhandel | engpässen | erhöhung | gesamtlogistikkonzeptes | eingebracht | knoten | transporte | diener | baustellenzufahrt | pkw | abzuwickeln | straßenrecht | hotel | unterbrechungsfreien | fernwärmeversorgung | spitzenwerte | förderband | gestellte | leistungsfähige | arbeitszeiten | schutzauflage | grundeigentum | berufen | rechtspositionen | neuauslegung | kostenerstattung | freistellung | erheben | gerügt | veranstaltung | grundstückes | bebaubarkeit | schützt | enteignungsrechtliche | kontakts | umsatzrückgang | existenzvernichtung | unvertretbaren | erreichbarkeit | zurückzuführen | separaten | unverzichtbaren | umsatzrückgängen | hotelbetrieb | umgesetzte | bgb | zuwegung | prozessbevollmächtigte | befähigung | richteramt | verkehrsbetriebswirtschaftlich | terminkritisch | erschütterungsarm | vortriebstechnischer | mobilitätsbehindert | betriebsnotwendig | straßenrechtlich | kundenarm | prognosezeitraums | verkehrsprognose | betriebsprogramms | orientieren | eigentumsbeeinträchtigungen | privateigentum | festsetzungen | grundeigentums | typischerweise | außerordentlich | gewichtige | genießt | hand | vorliegend | subjektive | rechtsträger | zustehen | chancen | aussichten | gesicherter | enteignungsentschädigungen | enteignung | verkehrswert | vermögenseinbußen | vermietung | betriebswirtschaftlichen | entschädigungspflicht | vorhersehbar | werbefläche | vertragsverhandlungen | wertminderung | entschädigungsansprüchen | nachteiligen | finanzieller | grundwasserabsenkungen | tunnelbau | setzungsmulden | rechtsanspruch | gemeldete | einschaltung | versicherung | begutachtet | saniert | absprachen | schadenseintrittes | erwachsenen | anforderung | dauerbetrieb | gesamtschuldnerischen | festgesetzt | kausalität | gebühren | hingenommen | grundstückssachverständiger | tiefbau | unterhaltung | mehrverkehr | belags | transporthöhen | joseph | wartende | bauaufsichtlichen | kostenfestsetzung | amtshandlungen | zustellung | verwaltungsgerichtshof | kläger | beweismittel | aufgaben | zusammenschlüsse | beschäftigte | wertgebend | geotechnischer | eisenbahnrechtliche | schutzgutbezogenen | topschutzprogramm | verfahrensgegenständlich | rückverankert | kommunikation | gebäudespezifisch | baubetrieblich | hochliegend | aufgeständert | bituminös | verkehrssichernd | energie | westliches | Übersicht | Übersichtshöhenplan | längsschnitt | regelquerschnitte | vortrieb | notausgang | verteilerebene | 5a | schnitte | östliche | teilfläche | querprofil | lagerfläche | hydrogeologie | baugrunduntersuchung | schnitt | landschaftsplanung | flächen | textteile | blau | anlagenverzeichnis | kenntlich | bemerkungsspalte | entfallende | schriftfeld | plänen | alte | rot | besseren | wasserrechtlichen | umleiten | vorbehalte | baustellenbetriebs | erschütterungsemissionen | beauftragen | gleichwertiger | erschütterungsintensive | betrieblich | unumgängliche | ortsüblich | anzeige | feiertagsarbeit | geräuschimmissionen | konzipieren | öffnende | schließende | wohnungseigentümer | auseinanderfällt | grundstückseigentümers | rathaus | pra | nachweisbar | erstattungsanspruchs | anspruches | praktische | adresse | ansprechpartners | antragstellung | antragstellern | abzuschließen | lüfter | außenbauteilen | schützenswerte | dämmeinrichtungen | historische | ertüchtigen | denkmalgeschützte | exakt | andernfalls | stadtgebieten | verhältnismäßigem | beschriebene | tagen | andauernde | spundwand | kleinem | drehbohrgerät | beschreiben | systemausfällen | erschütterungsempfindlicher | ableitbaren | aufenthaltsräume | dimensionieren | schutzmaßnahme | niedrigeren | repräsentativen | messen | erzielbaren | berührungsspannungsgrenzwerte | trockenperioden | wassergebundener | abzudecken | installieren | festlegen | baufeldräumung | gehölze | oktober | februar | referates | biotopschutz | erhaltung | standorteigenschaften | geotextilien | abgestimmte | wiedererlangt | nutzungsjahr | bauüberwachung | gewässerschutz | bauausführung | niederschlagswassers | fördermenge | woche | vorzuhalten | verunreinigte | versickert | stoffe | herbeizuführen | wochen | beseitigen | verfüllen | chrom | mg | suspension | bauwerkswand | grundwasserhöchststand | tertiären | beobachten | entnahmebrunnen | auszubauen | trennschichten | bohrungen | verfüllung | wassergefährdenden | schadstoffe | bohrgerät | erlaubten | ergänzendes | verunreinigtes | auffüllungen | angetroffen | bodenschutz | abfallrecht | schadlos | nachweisverordnung | anfall | abfallgesetz | voraus | entsorgungseinrichtungen | analytik | zwischenlagerung | verunreinigten | tiefer | gehenden | beweissicherungsuntersuchungen | recyclingmaterial | bodenuntersuchungen | einzustellen | zutage | gegenstände | leitungs | anlagenträger | enge | infrastrukturleitungen | eigentümern | spartenträgern | sichern | entsprechendes | schutzrohre | schutzstreifen | trassenmitte | versorgungsanlagen | abbruchmaterials | minderdeckung | stahlplatten | einzubauen | gemeinsam | erhaltenden | achten | retten | ausführungsbestimmungen | fortzuschreiben | planumfanges | stellenden | exemplare | tunnelportalen | notausgängen | streckentunnels | analyse | bayeg | entschädigen | vorübergehend | privatgrundstücken | ausnahmefällen | etwaige | vorhabensbedingt | geleistet | technisches | gebrauchstauglichkeit | bestätigen | laufenden | planungsunterlagen | erforderlichem | beweissicherungsmaßnahmen | beweisverfahren | betrauten | tunnelvortriebe | simulation | bahntrasse | gelegener | brunnen | aufrechterhaltung | zwischenbauzustände | treppenanlage | ungehinderte | beteiligen | erstellenden | fahrleitung | nutzbare | straßenbahnbetriebs | ergebnisses | betriebsanordnungen | verkehrsanordnungen | baulich | regulären | bahnstandard | rolltreppen | bauaufsichtliche | bauaufsicht | gefunden | erhobenen | vii | planungsverfahren | dezember | geltende | gemeint | bahnhöfen | zweigleisige | elektrifizierte | abzweigstelle | weber | bahnhofsteil | angestrebt | erstreckt | linienführung | einmündung | westlich | abschnittsweise | landschaftspflegerische | erläuterungen | organisation | schienenpersonennahverkehrs | bayÖpnvg | streckennetz | ablagerung | ausbruchmaterials | gesonderten | entfalle | überörtliche | raumbedeutsamkeit | zwischengelagert | bleibenden | landeplanerischen | entzogen | verwaltungsverfahren | scoping | Überarbeitung | bundeseisenbahnvermögen | eisenbahngesellschaft | team | telematik | bund | landesbund | sehbehindertenbund | club | behinderter | freunde | bekanntmachung | amtsblatt | entsprechendem | tagespresse | jedermanns | einsicht | dienststunden | ausgelegen | fristversäumnisses | einwendungsschreiben | erörtert | erörterungstermins | niederschrift | gefertigt | ging | angemessener | vertieften | punkten | ergänzt | fluchtwegoberfläche | darstellungen | stromversorgungsleitungen | deutsche | richtet | entbehrlich | naturschutzrechtliche | zuständigkeit | eisenbahnverkehrsverwaltung | erlass | bezog | zugeleitet | abgrenzung | Äußerungen | erkenntnissen | baufelder | baustelleinrichtungsflächen | resultierende | beurteilungswerte | geringfügige | robinien | gerodet | rosskastanien | temporärer | gebüschen | teilversiegelte | naturschutzbedeutsamen | biotopflächen | habitaten | tagfalter | artenschutzspezifische | verbotsverletzungen | amphibienarten | weiträumig | fort | lebensraumzerstörung | brachen | versiegelten | anthropogen | verluste | schadstoffbelastung | anlagebedingten | bodenflächen | umgestaltung | Überschüttung | gelagerte | gestört | merkmale | verloren | hierin | wertes | dicht | bebauten | wasserhaltungen | wirkt | tunnelabschnitt | deckschichten | begrenzten | einhergehenden | bewirkt | baubedingter | schutzzonen | trinkwassergewinnungsanlagen | grundwassernutzungen | leckwasser | schleppwasser | tunnelbereich | befördert | kanalnetz | entsorgt | maßgebliche | klimatisch | verhalten | erhöhten | wiederbegrünung | entfalten | summe | gehölzfläche | ruderalflächen | klimawirksame | überschüttet | angrenzende | negative | entfernt | flächenverlust | grünfläche | kalt | transportwegen | transportwege | tunneln | kurzzeitig | schächten | tunnellage | landschafts | visuellen | container | langfristige | rodungen | stadtbildprägender | fällung | baumgruppen | einzelbaudenkmälern | erstmals | verschont | verändert | schichten | kirche | bisherige | denkbaren | Ökosystemen | räumlich | rohbodenstandorten | vernetzungsfunktion | rückzugsfunktion | vordergrund | oberbodenabtrag | besiedelbare | vorangegangener | landwirtschaftlicher | nährstoffreiche | oberboden | pflegemaßnahmen | multifunktionale | mageren | lebensraumes | ausgleichbaren | bodens | zwischenlager | nachhaltige | naturschutzfachlichen | schutzes | erscheine | erhobene | erfolgter | richtfunkantennen | schriftliche | funkeinrichtung | funk | außenbereich | wettbewerbsvorgaben | ausformung | einvernehmlich | ergaben | mangel | uvpvwv | umweltbezogenen | qualifizierung | konfliktanalyse | erhaltungsziele | fachbeitrag | projekten | planrechtfertigung | betriebliche | bahnhofsbelastungen | auslastung | zugfolge | unregelmäßigkeiten | spanischen | entlasten | bahnsystems | objektiv | minimierungs | optimierungsgebot | definieren | rechtlicher | trassen | annähernd | liegende | viergleisigen | vorsieht | ausgebaut | nördlicher | verlaufen | gleichnamige | unterfährt | u4 | hauptast | einbindung | angepasst | bindet | bezeichneten | sendlinger | tor | isartorplatz | arnulfstraße | gegenüberstellung | betrachten | beschreibt | längere | konzentriert | stadteile | kauf | störung | pendelzüge | hauptverkehrszeit | ausgelastet | ungünstiger | umfahrung | erliegen | eindeutig | eigentumseingriffe | zweier | korridors | verschwenkung | erschließung | gebiete | kriterium | hauptsächlich | höhenlage | kreuzenden | planerische | zulässt | verbessert | c3 | geländenahe | spanischer | fernbahngleise | stockwerke | belastet | unerheblich | aufgang | künftiger | vertiefung | variantenvergleichs | vorteilen | städtebaulich | power | point | eingeflossen | übergebene | variantenvergleich | bewerteten | angesprochene | querenden | fahrgastströme | spitzenstunde | spielt | ausbaus | tunnellösung | gewürdigt | kostenexplosion | ermögliche | münchens | erreiche | letztere | haltestellen | Überlastung | bahnbetrieb | verletzt | belegen | dargelegten | vorbehaltenen | fern | besitzen | allgemeinwohl | vorgestellt | berücksichtige | erwiesen | angestrebte | statik | mittelbar | häuser | unbedenklichkeit | unberührt | zitierten | einzuleiten | zugrundeliegende | alternativlösungen | aufgefahren | stationsbauwerk | dichten | deckenplatten | aufdrängen | mehrkosten | aufwendig | erdoberfläche | verlagerung | genereller | überwiegender | verlängern | schildvortriebes | hydrologischen | entrauchung | zugangsanlagen | bahnstation | angriffspunkte | risiken | baustellenlogistik | gange | schlitzwand | Öffnung | gutachterliche | beibehalten | baumaterialien | schlitz | bohrpfahlwände | aufgefahrene | donnersberger | stellung | auswechslung | Äußerung | eingehender | gutachterlichen | festgehalten | vielfaches | höher | baustellenzufahrten | kleinere | nachteil | bauabschnitte | großes | bestünde | wirtschaftliche | geschlossenen | gegliedert | schwierige | grundsätze | gesetzt | rechtsschutzmöglichkeiten | abschnitten | zwangspunktbildung | entwickelten | grundsätzen | abschnittes | befasst | vorliegt | kommunale | immissionsschutzes | schutzkonzept | anbetracht | konzentrationswirkung | beizumessen | bauende | geschäfte | nachtstunden | stationäre | betriebszeiten | kapiteln | untunlich | verbindlichkeit | baulärms | anleitung | hinweg | gebietsbezogene | nachtzeitraum | geräuscharmer | ermittelte | orientierung | abstands | einzelbaumaßnahmen | konkretisierung | bahnsteigröhren | alleine | veranschlagten | verbleibende | objektbegehungen | einzelbegutachtung | außenbauteile | hausseiten | schalldämmmaße | schallschutzes | vorbringen | abwägungsergebnisse | genauer | lautester | überschlägige | ergänzenden | case | phase | bemessenen | angestellt | separat | immissionsorte | beurteilungspegeln | prognostizierbaren | wahrscheinlichkeit | verlässlich | berechneten | abstände | vorschrift | zumutbarkeitsschwelle | intensität | hinausgehenden | entschädigungslos | unvermeidliche | großbaustelle | vorzusehenden | liegend | lang | andauernden | schlitzwandfräse | einzelmaßnahmen | komplette | einhausung | pegelbestimmenden | umlaufenden | schallschutzmaßnahme | stationären | gebäudefassaden | anzustrebenden | geringfügig | passanten | ebenerdigen | hinnehmbar | reflexionen | auszubilden | lärmschutz | bestimmen | zulässigen | ausreichen | mindern | innenschallpegel | abgestellt | schlaf | arbeitsräumen | anhaltswerten | raumnutzungen | bauteilen | dächern | berechnungsverfahren | anspruchsberechtigten | lüftungsanlagen | schlafen | stattfindet | objekten | passiver | tageszeitraum | heranzuziehen | verwaltung | abgeschätzt | kompressoren | anhaltspunkt | erzielen | nachweisen | formulierung | grenzwerten | gesicherte | anzunehmen | vergleichbar | nutzungsart | einwirkungsorten | unterteilung | sachverständigengutachtens | gebrauchswertes | wohngebäuden | rissbildung | putz | erschütterungsbedingten | unzumutbarer | unmittelbarem | bauausführungsplanung | tunnelvortriebsarbeiten | eigenem | aufgegeben | befürchtungen | abgasen | entgegenzuwirken | fahrbahn | wellen | übertragen | eisenbahnstrecken | ausgleichszahlungen | bewertete | kbfmax | beurteilungsschwingstärke | gewerblichen | anhaltswertes | zuggattungen | rechtsnorm | kritisch | auszulegen | attestiert | primärschalls | nachteilige | bürogebäude | tagzeitraum | schwinggeschwindigkeit | frequenzbewertung | vorbeifahrten | mechanischen | parametern | beeinflusst | erdboden | erfahrungswerten | praxis | Übertragungsverhältnisse | messergebnissen | gebaute | ausgewählt | verlässliche | regelfall | geführten | verwendeten | horizontale | prognostizieren | absicherung | typischen | übertragungsfaktoren | ersatzanregung | kern | mischgebiet | Übertragungsverhalten | kontrollmessungen | rohbaus | gemessene | quelle | schützenden | anregungsfrequenzen | anregungsfrequenz | holzbalkendecken | stützweiten | deckenresonanzfrequenzen | gewissen | schienen | tieferen | vollflächig | schotterbett | leichte | schwere | frequenz | vergleichbaren | frequenzbereichs | resonanzverstärkungen | frequenzen | betreffend | durchgeführte | ergebende | gesicherten | ausdehnung | tunnelquerschnitts | eingebaut | vorsorglich | erschütterungsschutzsysteme | eigene | erschütterungs | verifizierung | erweisen | vornherein | zumutbarkeitsgrenzen | wirtschaftlichen | ergebnissen | vornehmen | eingang | notwendiger | vorzunehmenden | unterliegt | entschädigungsverfahrens | steifen | entkoppelung | angeregt | schienenverkehrslärm | faktoren | häufigkeit | zugrundeliegenden | problematik | festgelegter | regelwerke | naturwissenschaftlichen | zielt | korrektursummanden | schlafräume | tieffrequenten | gefolgt | primärschall | fehlt | gesichtspunkt | leitfaden | abwehr | analog | zurückgestellt | fahrdraht | magnetischen | niederfrequenzanlagen | benannt | betreibenden | flussdichte | feld | µt | unterwerk | ohmschen | induktiven | erwidert | verträglichkeit | magnetfeld | unwahrscheinlich | ausschließen | fehlen | verursacher | abhilfemaßnahmen | rechtsverbindliche | immissionsgrenzwerte | genannte | luftreinhalteplan | rechtsverordnung | luftverunreinigungen | lockerer | zulassung | versucht | feinstaub | einzugehen | schutzauflagen | abhilfe | ergänzend | gesetzeslage | beweissicherungsverfahrens | reinigen | anwesen | rauchabzugsschächte | abluft | dieselbetriebenen | konfliktpotential | feststellen | fassade | restaurants | behauptet | verkaufsaktivitäten | aufrecht | wartungsarbeiten | hieraus | klimaanlage | erhöhte | hauptbauphase | gegenseitige | beschilderung | markierung | straßenraum | funktionsfähigkeit | ausgleichsmaßnahmen | ersatzmaßnahmen | naturhaushalts | landschaftsgerecht | fachplanes | bestandteil | gebot | vermeidbarkeit | sinn | verlangt | verfolgte | naturschutzrechtlichen | gestaltungsmaßnahmen | naturhaushalt | trassenfern | funktionselemente | linie | ausgleichs | genommenen | nürnberg | ingolstadt | ökologischer | wertigkeit | parteien | prozentuale | ursprünglich | gültigkeit | fehlenden | anzulegen | eingegriffen | entspreche | realisierten | bilanzierung | nennenswerter | mittel | korrektur | versiegelter | ausgleichspflichtigen | metern | benötigte | abgrabung | meter | kp | leitbild | überregionale | gehöre | ergänzung | bodenaushub | betriebszeitenregelung | beschlossen | witterung | abgedeckt | landesweit | bezweifelt | zugewiesen | gehölzstreifen | schutzzaun | tier | ursprungsplanung | vorträgt | nochmalige | vorsorglichen | fußgängerüberweg | verschieben | städtebauliche | entwicklungskonzepte | baucontainern | baumersatzpflanzungen | unterzubringen | dargestellte | bodenaufbau | bepflanzung | bahnhofsbauwerkes | abzusenken | verfügte | verschoben | gartendenkmal | schachtes | verkehrsraumes | sinnhaftigkeit | erläuterung | wichtigen | ausgleichsmaßnahme | fußgängersteges | langfristigen | textliche | gepflanzt | großbäume | finanzierung | artikeln | ewg | vogelschutzrichtlinie | unterscheidet | zugriffsverbote | entwicklungsformen | fortpflanzungs | lebenden | erhaltungszustand | populationen | günstigen | bundesnaturschutzgesetzes | amphibien | vorkommenden | gebunden | habitats | nachgewiesenen | flussregenpfeifer | verletzung | ausnahmen | artenschutzrechtlichen | gewässerschutzes | gehört | hydrogeologischen | wasserwirtschaftlicher | hydrogeologischer | standfestigkeit | planungsphasen | beeinflussungen | wasserrechtsbehörden | einfacher | Hof | eingereichten | theoretisch | dienstgebäude | unerhebliche | kreuzung | äußerte | optisch | sprechenden | minderungsmaßnahmen | bitte | aufgelisteten | spezifische | grundwasserabsenkung | stromleitungen | wasserleitungen | energieversorgung | thema | abschnittsbezogener | hausanschlüsse | anliegern | katastrophenschutz | ganzheitliches | personenverkehrsanlage | studiengesellschaft | verrauchungszeiten | räumungszeit | fachkreisen | amerikanischen | programm | kobra | feldmodell | brandszenarien | energiefreisetzungsrate | spezieller | annahme | szenarien | eindruck | überdenken | ereignis | anlagentechnischen | erfordern | automatischen | bundesministerium | evakuierungsnachweis | evakuierung | mögliches | brandereignis | ausgeschaltet | führenden | treppenkapazität | spur | rauchfreihaltung | raucharme | brandschutzes | korrekt | rauch | wärmeabzug | physische | erfahrungen | höhendifferenz | bildung | zeige | städten | ordnet | thematik | örtlichen | rettungskräften | gelangen | gegenwärtig | brandmeldeanlage | sprinklern | gesondertes | wandhydranten | bahnhofsbereich | begründung | deutschland | trennen | brandschutztore | fahrgästen | brandschutztechnischer | nachzukommen | fluchttreppenhäuser | enden | betriebsanlage | kapitels | zusammenschaltung | brandmeldezentralen | schleusen | flüchtenden | entrauchungskamin | aufstellflächen | unberücksichtigt | blockiert | austrittsgeschwindigkeit | weisen | gewerblicher | durchgehenden | führten | halbkreisförmig | pavillons | erstrecken | reiche | geruchsbelästigung | eigentumsrechtlich | festzustellenden | planes | situierung | dienenden | mangelnde | detailabstimmung | vergrößerung | informationen | erkannt | finde | grünplanung | standorts | textform | wahrung | erstelle | beauftragung | planungsleistungen | kostenübernahmeerklärungen | rückäußerung | endzustandes | gewahrt | rettungsstollens | aufrechterhalten | anzustreben | zugunsten | laufrichtung | Überganges | barrierefreiheit | eingearbeitet | höhenangabe | sache | befinde | vorgeschlagene | provisorische | gestalteten | verschonen | bauwassers | bauwasser | hydraulische | pfisterstraße | optischen | erscheinungsbildes | erdverlegung | tiefbaumaßnahmen | randbereiche | gen | nachrichtliche | beigefügt | straßenknoten | logistikkonzept | personennahverkehrs | baulogistikkonzeptes | verkehrsknoten | baustellenbedingte | mehrbelastung | verkehrsaufkommens | beabsichtigt | straßenverkehrs | befahrenen | verkehrsgefährdung | bauzustände | wechselnden | befahrung | westliche | elisenstraße | route | straßenbahngleise | nötig | fahrbahnbelages | trag | deckschicht | wandten | abfahrtsverkehr | sondernutzungserlaubnissen | ausscheide | straßenrechtlicher | straßenverkehrsrechtlicher | leichtigkeit | verkehrspolizei | verkehrsgutachters | schwerlastverkehr | untersagt | haltemöglichkeiten | reisebusse | befürchtenden | untragbaren | abdeckung | spitzen | massentransport | zulieferung | transportbeton | betonage | bodenplatten | langtransporte | verkehrsroute | kontaktes | baustellenerschließung | verkehrsbeziehungen | voller | beengten | platzverhältnisse | gleichmäßigen | mitgeteilten | hinfahrten | durchschnitt | bauabwicklung | transportsysteme | transportmitteln | transportmittel | dezentralen | angenommen | leistung | förderleistung | konfliktpunkte | unterirdisches | ausbruchmassen | transportfahrten | hauptverkehrsstraßen | eventueller | lochhausener | bergsonstraße | nachträglich | täglichen | parken | veranlasst | gebäudeteil | ampelanlage | schnelle | bahnsteigausstattung | vorhabenträges | fachkapiteln | drittinteressen | verfahrensrügen | grundstückseigentümern | ausgestaltet | erneute | ausmaße | ihk | grundbuch | genügt | angabe | irreversiblen | geschäftslage | erlasses | münchen | vorhabenträger | projektbau | erlässt | vollzug | eisenbahngesetzes | verfügender | plans | sbahnhof | schutzanlagen | planunterlagen | festgestellte | bänden | Übersichten | längsschnitte | bautechnischer | regelquerschnitt | maschineller | charakteristische | sicherheitskonzept | systemplan | haltepunkt | 7a | entsorgungsleitungen | entwässerung | hydrotechnische | Übersichtsplan | baustelleneinrichtungsflächen | hauptangriffspunkte | bereitstellungsflächen | regelprofil | grunderwerb | grunderwerbsverzeichnis | graben | konfliktpläne | maßnahmepläne | maßnahmeplan | geologie | ingenieurgeologische | ingenieurgeologischer | umweltplanung | wasser | textteil | beigefügten | hinzugekommen | durchgestrichen | farblich | ausfertigung | index | ersetzte | erkennbarkeit | aktuelle | entfällt | wasserrechtliche | benutzung | gewässern | unterrichtung | anliegen | ansprechstelle | grundsätzliches | erschütterung | wasserreinhaltung | baustellenkontrollen | bauunternehmer | eingerichtet | erschütterungsfragen | immissionsschutzfragen | messüberwachung | bevölkerung | vorabinformation | bevorstehenden | abwesenheit | urlaub | krankheit | erschütterungsimmissionen | messpunkte | aufzubewahren | beinhalten | bauort | lärmintensive | bauleiter | telefonnummer | begründen | baustellenbereiche | bauaktivitäten | sämtlichen | bauflächen | geräuschintensive | tätigkeiten | größtmöglichem | wohnbebauung | umgrenzenden | versorgungsbereiche | lkw | bewegungsflächen | baustofflagerflächen | baustellenseitig | inklusiv | angrenzt | teilbereich | anzubringende | werbeplakate | geltendmachung | nachfolgender | bezeichnung | immissionsortes | tatsächlichem | fertigung | bemaßung | abnahme | profilierung | stock | flügelteile | sprossen | genaues | aufmaß | versendung | abweichenden | nachweist | vorzulegenden | schutzwürdigen | zählen | luftschall | erschütterungswirkungen | beurteilungsverfahren | maßgaben | betroffeneninformation | aufklärung | baubetriebliche | einrichten | anlaufstelle | beschwerden | messung | auftretender | fahrbahnoberbau | rohbauarbeiten | fremdanregung | repräsentativ | immissionsorten | anhalts | planunterlage | beabsichtigten | darlegt | absehen | verhältnismäßiger | einhalten | bemisst | einzuholenden | verkehrswertgutachten | baustelleneinrichtungen | umgehend | abkippvorgänge | landeshauptstadt | begehung | anzubieten | fachgerechte | naturschutzrelevanter | fotodokumentation | bautagebuches | ausführende | baufirma | ortstermins | planaussagen | einzuweisen | fortgang | grundwasserentnahme | zutagefördern | wiedereinleiten | antragstellers | abgeschätzte | fördermengen | wasserhaltungsdauer | ma | wasseranfall | versickerungsbrunnen | rigolen | versickern | hohen | hofgarten | voraussichtlicher | mengen | förderzeiten | förderstellen | aufzuzeichnen | aufzeichnungen | einsichtnahme | baubeendigungsanzeige | tertiärbrunnen | ersatzwasser | liefern | schadensersatz | bodenzonen | versickerungsanlage | zugeführte | verunreinigt | absetzbare | absetzanlagen | abwässern | verunreinigung | schnittplan | einstellen | bauwasserhaltung | frühere | eingeleitete | trübungen | gehalt | mineralischen | absetzbaren | ml | beruhigungsbecken | genügend | verweildauer | ingenieurbauwerke | br | stahlspundwände | stahlprofile | verbauträger | bohlen | baugrubenumschließung | arbeitsräume | durchlässigem | kies | vorgeschrieben | chromatreduzierten | bindemitteln | hochofenzement | gehalte | eisen | sulfat | dosieranlage | zuzusetzen | freiheit | Überstandswasser | injektionslösung | analytische | geeigneten | schnelltests | täglich | wiederholen | suspensionen | polymer | tensidzusätzen | produkt | datenblättern | wasserwirtschaftsamtes | sanierungsinjektionen | bauwerken | chemische | injektionsmittel | polyurethan | sanierungsbereich | dichtwänden | spritzbetonaußenschalen | zementverpresskörper | umgeben | sanierende | durchbohrt | vorzugsweise | wassergefährdend | wassergefährdungsklasse | sparsamer | injektionsmitteln | institut | bautechnik | vorweisen | verpresste | produkte | einsatzorte | beprobung | düsenstrahlverfahren | wasserdicht | höchster | grundwasserstand | hw | zuzüglich | sicherheitszuschlages | grundwasserhorizonte | erschließen | wöchentlich | stauende | grundwasserstockwerken | aufgelassen | fachkundiges | personal | bescheinigen | wassergefährdende | treibstoffe | olé | schmiermittel | gewässerverunreinigung | eingetragen | beschaffen | sauber | entnahmemengen | wasserrechtliches | früheren | gewässerunschädlich | entsorgen | verwerten | baugrundstück | lagerbehälter | erdtanks | heizöl | chemikalien | injektionsankern | beschädigt | abbruchmaterial | hüllgraben | anfallen | zuzuführen | verwertbare | gefährlichen | abfällen | nachwv | gefährliche | nachweislich | bayabfg | gesellschaft | sondermüll | gsb | überlassen | entsorgungspflichtige | körperschaft | abfallsatzungen | arbeitstage | auffüllbereichen | verantwortlicher | kontaminationsverdächtigen | fachkundigen | abfallminimierung | organoleptische | fraktionen | vornimmt | separationserfolg | aushubbegleitender | anzupassen | materialien | gestalten | schadstoffverfrachtung | staubverwehungen | besorgen | abdecken | halden | kreislaufwirtschafts | begleitscheinen | vermeintlichen | sauberen | aushubsohle | verunreinigter | mischproben | sanierungserfolges | erdaushub | erforderlicher | menschlichen | vollständiger | gesunder | arbeitsverhältnisse | schnellstmöglich | abschlussbericht | massenströme | erdaushubs | tiefenangaben | beprobten | aushubsohlen | verbleib | kontaminiertem | maßstäblichen | aushubbereiche | restbelastungen | beprobungsflächen | einbaubereiche | gezielte | gesammeltem | gefördertem | auffällige | sickerkegels | meldepflicht | dschg | fortführung | grabungsarbeiten | aufgefundenen | fundort | unverändert | freigibt | fortsetzung | betreffenden | mindestabständen | schutzstreifenbreiten | Überdeckungen | pflanzungen | baufläche | unterbrechungsfreier | neuverlegungen | hochspannungskabel | infrastruktur | schutzrohren | infrastruk | tür | suchschlitze | aufgrabungen | kabelschutzanweisung | vde | befindlicher | tiefbauarbeiten | erkundigung | kabellage | druckentlastung | kabelschacht | schützen | geometrie | fahrleitungsnetzes | stadtwerken | fahrleitungen | fachfirma | umstehenden | leitern | baufortschritt | rettungsplätzen | feuerwehrpläne | geordnete | lösch | rettungsmaßnahmen | rettungsdiensten | auszuwerten | sachbereich | ganzheitlichen | grundinanspruchnahme | einfriedungen | bepflanzungen | angefahren | verlegungen | grundstückszufahrten | barrierefreie | statischer | zweckmäßigkeit | unabhängige | auszuwählen | vertragsbedingungen | unterhalt | bestandspläne | stationsanlagen | fachabteilung | unterstützung | diskreten | betriebsablauf | betriebsleiter | genehmigen | selbständiges | berechnungsverfahrens | bahnbau | bahnbauwerk | wasserführende | risse | fachgerecht | abzudichten | Überlaufbrunnen | geotechnisch | funktionsprüfung | unterziehen | zerstörter | funktionslos | gewordener | innenverkleidung | bahnsteigtunnel | ubahnbetriebes | vorgesehener | rungen | geeignetes | bahnsperrengeschosses | ubahn | langsamfahrstrecken | sicherheits | alarmplanes | benennenden | wechselseitige | sperrung | anpassungsmaßnahmen | aufzuschieben | gang | durchgang | zugangsmöglichkeiten | gesperrten | geregelten | zustimmungserfordernisse | schritten | sickerwassers | pressenden | rohres | wasserleitung | straßenbahnhaltestelle | wartehallen | erstatten | dienstanweisungen | verteilen | verkehrsund | einzubinden | signal | telekommunikations | elektrotechnische | ingenieurbau | hochbau | anzeigen | einzureichen | bestimmte | niederschlag | zurückweisungen | rechtslage | beschleunigung | infrastrukturvorhaben | bgbl | weiterzuführen | klammerzusatz | viii | gebühr | kostenfestsetzungsbeschluss | verwaltungskostengesetz | ergeht | elektrifizierten | bahnsteigenden | gesamtbauvorhaben | umweltverbundröhre | neubauprojekt | betrifft | maximilianeum | östlich | berg | vorgegebenen | trassenverlauf | kommend | justizpalast | südostecke | unterquerend | ostnordost | gerichteten | hofes | denkmals | bogen | unterquert | neubaumaßnahmen | planfeststellungsabschnittsgrenze | entwässerungseinrichtungen | begleitmaßnahmen | zeichnungen | vorgängige | planungsstufen | freistaates | finanzrahmen | eigenständiges | quantitativ | qualitativ | staatsministeriums | wirtschaft | technologie | juli | Übereinstimmung | landesplanerischen | termins | beizubringenden | unterrichtet | planungsrechtliche | zulassungsentscheidung | bezirksfinanzdirektion | geologisches | geologischer | dienst | bayerischer | erzbischöfliche | finanzkammer | hauses | sachgebiete | beteiligt | abzugeben | wehrbereichsverwaltung | ortsansässige | informiert | forum | museum | museumsinsel | beigabe | nachträge | gingen | ausbaumaßnahmen | abgegebenen | berichtigt | eingeteilt | Öffnungen | brandschutztoren | anhebung | tunnelabschnitte | rettungstollen | betriebsräumen | schachtköpfe | fortgeschriebene | schutzzäunen | umlegung | rückverlegung | nachtrag | überarbeitete | entscheidungsgründe | verfahrensrechtliche | bahnstromfernleitungen | gebaut | rechtsgestaltend | rechtsvorschriften | genehmigungen | verleihungen | bewilligungen | zustimmungen | planfeststellungen | befreiungen | wasserrechtlicher | eisenbahnrechtlichen | landesrecht | Landes | absatz | unselbstständiger | beteiligenden | untersuchungsraum | dimension | gehören | untersuchungsräume | abzugrenzen | überzeugt | eingeschätzt | zusammenfassende | bauverkehr | schadstoff | bahnkörpers | flächenbedarf | nebenanlagen | plätze | funktionsverluste | wohnfeldfunktion | erholungsfunktion | untergeordnet | verlaufs | zulegenden | reines | straßenbegleitgrün | isolierte | funktionalem | siedlungsflächen | blockbebauung | zugeordneten | störwirkungen | störempfindliche | tiergruppe | vögel | störwirkung | vorbelastet | lebensraumverlust | biotoptypen | teilverlust | ruderalflur | tagfalterarten | beanspruchte | bahngeländes | insellage | abgetrennt | säume | schneckenarten | randbereich | biotopkomplexes | schnecken | naturnahe | planfeststellungsabschnitts | bilanziert | überprägte | umlagerungen | vermischungen | verdichtungen | bauabschluss | rückgebaut | veränderten | anthropogene | bodenschichtung | geogenen | oberbodenhorizonten | empfindlichkeit | bodenumlagerung | bevorzugt | überprägt | einträge | vorsorgemaßnahmen | dauerhaftem | funktionsverlust | funktionsbeeinträchtigung | unterscheiden | Überbaute | verlieren | bodentypischen | abhängigen | resultieren | bauumgriffes | herrichtung | aufschüttungen | böschungsgestaltung | abgrabungen | versickerungsmulden | abtrag | umlagerung | gefüge | struktur | wertbestimmenden | knapp | stärken | anthropogenen | Überprägung | innenstadtbereiches | zukommt | gasförmige | arbeitende | antriebssystem | anfallendem | durchlaufen | absetzbeckens | wasserführung | unerheblichem | oberflächenwasser | flächig | status | quo | oberflächenentwässerung | kleinflächigen | neuversiegelungen | vernachlässigbare | punktuell | prinzipiell | kurzschlusses | grundwasservorkommen | punktuellen | auszuführender | umläufigkeiten | kurzschluss | grundwasserfließbewegungen | quartärkies | niedrigen | wasserdurchlässigkeit | beeinflussten | wassermenge | grundwasserstandes | grundwasserstau | relevante | signifikante | maximal | förderbaren | reduktion | hydraulischen | gradienten | grundwasserförderung | unverändertem | dritten | tertiärwassernutzer | reichenden | tertiärwasserhaltungen | nutzungseinschränkung | völliges | trockenfallen | brunnens | uneingeschränkter | entfernten | leitungsnetz | elektrotraktion | gleisbett | verlegten | dränleitungen | gesammelt | pumpenschächten | druckleitung | pumpe | treppenhaus | schmutzwasser | anfallendes | kontaminiertes | löschwasser | verbleibt | pumpensumpf | abgepumpt | entsorgungsfahrzeug | unkontrollierter | abfluss | wirksamer | flächenüberbauung | oberflächenarten | thermisches | Überbauenden | temperaturerhöhung | bodennahen | luftschicht | niederschlagswasserabfluss | verdunstungsrate | thermische | vegetationsverlust | vegetationsfreien | klimawirksamkeit | verkleinerten | eingeschränkten | negativen | zuwegungen | stadtrandbereich | klimatische | produktion | kaltluft | süden | erdwällen | abgeschirmt | klimatischen | siedlungsbereiche | ausübt | siedlungen | gehölzbereiche | einschränkung | luftabflussbahnen | belüftungsschneisen | zerschneidungseffekte | verschlechterung | lufthygiene | bewirken | asphaltierung | tragschicht | schotter | herstellungsdauer | fahrzeugbewegungen | passieren | neigen | transportgut | abkippen | staubfahnen | havarien | zementsilos | staubwolken | ortsbrust | zufahrtsstraßen | eingangsbereich | abkippplatz | systembedingt | luftschadstoffe | emittiert | visuell | wahrnehmbare | zählt | verfremdung | potentiell | erscheinungsbild | stadtbildeinheit | wirkungsrelevant | zugangsbereiche | abluftkamin | umgehenden | visuelle | grünbereiche | beendet | bekanntes | siedlungsreste | spätmittelalters | frühen | neuzeit | teilbereiche | obersten | tiefergehende | mauerresten | abgetragen | mauerreste | bodendenkmale | verebnete | grabhügel | bronze | hallstattzeit | nordöstlich | st | martins | moosach | konfliktschwerpunkt | betriebsbedingter | oberflächenbauwerke | umweltwirkungen | strukturellen | schutzgütern | landschaftlichen | projektwirkungen | entscheidungserheblicher | getrennten | landschaftsstruktur | landschaftsfunktionen | verminderungs | unvermeidbarer | biotopschutzes | bedauerlich | inanspruchnahmen | wertvolle | landschaftsbestandteile | kulturhistorisch | altem | handle | formal | schwerwiegende | ökologisch | langfristiger | widerspreche | bio | erhalts | alleen | baumreihen | einzelbäume | straßenbäumen | reichten | flächenmäßiger | exponierten | fällenden | hinreichende | flächenmäßigem | antenne | wiese | bittet | darlegungen | normierte | tatbestandsmerkmale | entscheidungserheblichen | nichtumweltbezogene | umweltbezogener | projektauswirkungen | wirkungs | umweltrelevanten | umweltverträglich | vorprüfung | teilgebiet | schutzgebietes | schutzzweck | bestandteilen | hervorzurufen | natura | überprüften | befundenen | bestandteile | zusammenwirken | vertiefte | verträglichkeitsprüfungen | materiell | würdigung | vernünftigerweise | fachplanungsrechts | kernstück | engstelle | sbahnnetz | starke | nachfrage | aussteigern | ganztägig | zugfahrten | mischbetriebstrecken | beanspruchen | maximalen | dichte | verstärkt | einstieg | ausstieg | hauptverkehrszeiten | planmäßigen | aufenthaltszeiten | nennenswert | pünktlichkeitswerte | gewünschten | ausgeführten | mio | dm | ausbauprogramm | notwendigsten | verbesserungen | ausbauprogramms | bahnsteigkante | streckenästen | taktverdichtung | stunde | steigerung | nadelöhr | gesamtsystem | sensibel | entgegenstehende | nullvariante | zielsetzungen | korridoren | querend | kilometer | beider | höhenfrei | donnersbergerbrücke | mittelachse | stachusbauwerk | straßenzügen | prielmayerstraße | karls | isarunterfahrung | rechtsbogen | einsteinstraße | tangierend | nebenast | kirchenstraße | überquert | haidenauplatz | untersuchte | angebotserweiterung | bahnnetzes | südwesten | entlasteten | marsstraße | südlicher | bahnflächen | unterscheidende | trassenkonzepte | schrittweise | flügels | bahnhofsachse | kapazitätserweiterung | scheiden | a1 | a1a | a2 | absehbarer | zukunft | umsetzbaren | modelle | b1 | b2 | bezeichnete | kapazitätsengpässe | entlastet | identische | reisenden | umwege | erspart | verkehrsstrom | gesteigert | gewonnen | umweg | bereitstellung | starkem | hauptverkehrsknoten | vernetzung | umsteigepunkte | ostbahnhofs | gesamtes | verfolgen | kapazitätssteigerung | südliche | grundkonzeptes | alternativenprüfung | offen | vorzugwürdig | aufdrängt | grundstücksbetroffenheiten | abbruch | biotopverbundes | friedenheimer | eigenständig | plant | abwägend | nachvollzieht | kleinräumigere | belage | personennahverkehr | zubringung | tunnellängen | erzeugt | neuerschließung | kürzesten | befassen | lösungskonzepten | c2 | promenadeplatz | tieflagen | tauglichkeit | verkehrskonzept | ausschließt | effizientere | zulassen | anschließende | hälfte | empfangsgebäudes | gerückt | tunnellänge | querbahnsteiges | hallenhälfte | Überwiegen | durchqueren | ergebenen | erfordert | drängt | geländenahen | trassenlage | tiefgegründeten | übersichtliche | tunnelquerschnitten | ungünstigeren | kapazitäten | schnellaufzügen | städtebaulicher | beigemessen | lösungsvorschlägen | promenadenplatz | unterbreitet | weiterverfolgt | vollversammlung | unwesentliche | gegenüberstünden | dränge | präsentation | sbahnstation | verweisen | abzustimmende | umsteigewege | umsteigezeiten | kenntnisstand | fahrgastaufkommens | umsteigern | resultiert | umsteigeweg | optimieren | überschlägigen | vorangegangenen | verkehrsprognosen | morgendlichen | charakteristischen | intervall | entscheidenden | einflüsse | bahnsteigs | zugangswege | bewertungen | abwägungsmängel | verkehrswirksamkeit | gehörenden | erwogen | zug | kostenteilung | kostensenkung | geringerem | kalkulierbaren | entgegengewirkt | enteignungen | relation | anfielen | einzutragen | nahverkehr | entzerren | dezentralisierung | schienenverkehrs | zentrum | derzeitige | altstadtbereich | umsteigevorgänge | herausgenommen | vergleichbarer | positiver | geringfügigen | entzerrung | vorsehe | wichtige | knotenpunkte | anfahre | umland | umsteigen | freizugeben | vorzeitig | favorisierte | stärkeren | eingriffintensitäten | argumente | pendelzügen | vorzüge | tunnelvarianten | untergeordnete | zeigten | ergänzungsuntersuchung | machbarkeitsuntersuchung | jeglichen | mischverkehr | regional | güterverkehr | vorsähen | innenstadttunnel | favorisierten | gravierender | gegenüberstehen | vorzugswürdigkeit | zentrallage | verhandlungen | netzes | unbestritten | angeblich | wirtschaftlichere | nutzungsfrequenz | günstigeren | enthielten | prüfbaren | darauffolgende | bauphysik | schwingungsverhalten | auswirkten | verpflichtete | standardisierte | falschen | projektträger | aufgefordert | eindeutigen | einfließen | zugeben | einwirkungsbereichs | erwähnte | parallele | verkehrsbetriebliche | aufweise | angedachten | entfielen | kernelemente | umfassende | inhalte | gegenübergestellt | gleicher | geologische | hydrogeologische | geprüften | un | zustandes | planungsvariante | maschinellen | schildvortrieb | spritzbetonbauweise | ortbetoninnenschale | versatz | rampe | tunnelvortriebsmaschine | bahnsteigröhre | tunnelvortriebsmaschinen | vorbereitete | bodenkörper | erstellte | vorbereiteten | bahnsteigbereiche | mittig | erschließungsbauwerkes | schlitzwandkastens | begleitend | grundwasserentspannungsmaßnahmen | baufortschrittes | aussteifung | schlitzwandverbaus | hergestellte | aufgelagerte | deckenscheiben | tragkonstruktion | innenwänden | stützen | sohl | wasserundurchlässiger | stahlbetonbauweise | darüberliegenden | baugrubensicherung | verbau | haltestelle | bestehender | startschächten | wasserdruckes | diskutiert | bauweisen | verzögerung | dringlichkeit | belastendere | umfelds | erarbeiten | tourismus | hauptforderung | aushubmengen | Überlegungen | stattgefunden | belüftung | dgl | sogenannter | problematiken | dreischiffigen | abbrechen | anschließendes | aufweiten | verbundene | kopplung | störungsanfällig | kostenintensiv | leistungsmindernd | materialtransport | unattraktives | röhrensystem | akzeptanz | verschlechtere | auszüge | flächiger | geschosse | schmale | architektonische | gestaltungsmöglichkeiten | zentralem | fahrgastinformation | fahrscheinverkauf | technikräumen | kostensteigerungen | rückbaus | hauptbauwerks | erstrecke | abgesenkt | erhalte | baubereiche | gesamtfläche | deckels | zahlreicher | gravierenden | optimierter | anwälten | übermittelt | ingenieurtechnisch | bahnsteigbereich | großteils | tübbingröhre | sperrgeschoss | gleichen | ansätze | entspannung | bodenplatte | ausgebildet | pfähle | abmilderung | hinfällig | vertieft | zusammenschau | einwendungsführer | passagen | nunmehrige | vortrag | wiederholung | vertiefende | behauptung | bergmännische | unrichtig | ausgangsbauwerke | ingenieure | abzielten | straßenabschnitte | aufwandes | bauabschnitten | schnellere | beleuchtung | tageslicht | leichter | bedienung | problemloser | beherrschbarkeit | sicherheitsrisiko | abgrenzen | geschlossener | zeitpunkten | bohr | versetzten | hervorrufen | schweres | gerät | bagger | bekommen | betons | problem | verschiebungen | effektiver | sicherer | umsetzen | geringes | alternativvorschlägen | komplexe | effektiv | praktikabel | handhaben | streckenabschnitt | stadtzentrums | verkehrsbauwerken | sachlich | Überblick | verschaffen | erleichterte | sachgerechte | erörterungstermine | abschnittsgrenzen | Gemarkungsgrenzen | trassierung | abschnittbildung | gerechten | angezweifelt | planungsabschnitt | zentrierte | zwangs | isarufers | abgeschnitten | verkürzt | verfahrensabschnitt | riskierten | zurückweisung | handhabung | planungsrechtes | gerechter | gebotener | interessenausgleich | vorläufig | positives | gesamturteil | planungsabschnitten | Gesamtplanung | abschnitts | zwangspunkten | entworfen | trassenwahl | erörterungsmöglichkeiten | rechtsmittel | übergreifenden | erörterungs | einher | zeitpunktes | kommunalplanung | überfachliche | raumstruktur | überörtlich | abgeschlossen | gesetze | programme | zwischenzeitliche | fortschreibungen | inhaltlich | vorbehaltene | mitteilte | planungshoheit | städtebaulichen | erschweren | vereiteln | positive | Haltung | verfestigte | konkretisierte | planungsüberlegungen | betriebsphase | bedeutsameren | bedingte | fertiggestellten | unterfällt | praxen | bewohnern | schutzbedürftigkeit | einzuräumen | einschlägige | bauzeiten | bauen | wochenenden | rechtsgrundsätzliches | betriebenen | genehmigungsbedürftigen | enthaltene | katalog | genehmigungsbedürftiger | umweltschädlichen | anlagenbetriebs | fertiggestellte | baubetriebs | getrennt | existiert | notwendiges | unvereinbar | schädlichkeit | unbestimmten | rechtsbegriff | konkretisierende | seinerzeit | aufhebung | einführung | bundesimmissionsschutzgesetzes | anwendungsbereichs | vorgegebene | teilung | sechste | bundesimmissionsschutzgesetz | definitiv | zugelassenen | ausgelegter | gewerbelärm | schwankungen | lärmbelästigung | toleranz | betriebszeit | lautstarker | abgesehen | einwirkender | fremdgeräusche | schallemissionsansätze | schalltechnisch | kritische | baufeldfreimachung | erdbaumaßnahmen | sohle | stollenvortrieb | grundwasserhaltungsmaßnahmen | ablaufen | diente | immissionsrichtwert | erneuten | aktualisiertem | herstellen | grundwasserentspannungsbohrungen | aussteifungsebenen | spritzbetonvortriebe | materialtransporte | tunnelausbau | baustellenräumung | langen | casebetrachtung | schallwirkungen | beurteilten | objektbeurteilung | dämmwirkung | sukzessive | verzögerungen | baubeginns | nachträgliche | sämtliches | bezogenes | entscheidungsfindung | aufgeworfenen | aufgeführte | unterpunkte | rechnet | ausbautechnologie | umfangs | baustellenbereichen | bauabläufen | umfassen | teilvorgänge | aufkommens | bemessenden | emissionspegel | böten | ergänzter | nachermittlungen | abständen | emissionspegeln | schallleistungspegels | Überschlägig | einbindenden | dimensionierte | bohrgeräte | rückverankerten | Baugrubenverbau | Einbindetiefe | kleinerem | nahe | bessere | abschirmung | Fluchttreppenhaus | kürzerer | einwirkzeiten | klarstellende | beigefügte | quantifizierte | beruht | plausiblen | methodischen | ansätzen | schallbelastungen | umfassend | lau | testen | maximalwerte | messwerten | anzusetzende | deklarierte | praktischen | zuschlag | messunsicherheiten | alledem | Überzeugung | annahmen | absehbaren | einsatzes | allergrößter | belästigenden | unterscheidung | speziellen | vorzusehende | tunlichen | ertragen | hinzukommen | verkehrssysteme | profitieren | hinnehmen | einzelfalls | intensiven | arbeitstätigkeiten | erläuterten | trambahn | schwellenwert | berechnungsergebnisse | pegelbestimmende | großdrehbohrgerät | zielende | pegelminderung | baugerät | lauten | schallquellen | wertende | lärmpegel | gemindert | gesamtlärm | ausmachen | verhältnismäßigen | mitteln | hochabsorbierenden | effektivsten | erfolg | verspricht | denkbare | gesamtdauer | zweckmäßig | höchsten | erdgeschoss | obergeschoss | verbesserten | zugestanden | frequentierten | zentrums | einzustufenden | dauernden | gesundheitsgefährdend | wertenden | freiraum | vollständigkeit | halber | erwähnt | faktisch | bieten | langjährigen | kurzfristig | arbeitsgeräten | abweichung | bauseitig | straßenseitigen | einwirkenden | absorbierende | drittel | erhöhter | schiebetüren | gewährung | außergewöhnlich | stationär | zeitintensiven | anspruchsberechtigung | herangezogene | monatiger | anderweitige | umsiedelung | ersatzraumbeschaffung | kostenaufwand | wohnenden | zuzumuten | lärmbelästigungen | grenzwertüberschreitungen | all | stockwerken | bewegen | zahl | übersteigen | verhältnismäßiges | kostengesichtspunkt | ausgewogen | außenraum | gutachtern | aufenthaltsräumen | zusatzeinrichtungen | strengen | betriebene | wofür | monatige | aufweist | differenz | oberem | unterem | anhaltswert | erfassung | außenwänden | einzel | vervollständigung | bauakten | gesichtet | begutachteten | unterschiedlicher | schutzklassen | benutzte | sauerstoffverbrauch | regelmäßiges | entschädigungsanspruch | zusprechen | zutritt | unzureichende | auswertungen | ausgeübt | formalitäten | angebotseinholung | einmündungsbereich | verwaltungsgebäuden | verkauf | schächte | großdrehbohrgerätes | druckerzeugung | grundsätzliche | schallsituation | planungsstand | überlässt | baugeräten | ausgerichtete | werdende | großbaustellen | Übertragung | benachbarte | bemerkbar | baustellenbedingt | verbindliche | genutzte | werk | baugebietsarten | krankenhäuser | belästigungs | stufen | verschieden | einwirkungsdauern | einwirkende | einzelfalles | andauernder | >78 | erschütterungsintensiver | fachlichen | empfehlung | länderausschusses | lai | bundesländer | bindungswirkung | entfaltet | qualität | antizipierten | beauftragenden | niederbringen | baugrubenverbauten | unzulässigen | konkretisiertem | klarstellung | festgeschrieben | vorbohren | wässern | beurteilenden | hängigen | genüge | offengehalten | 3c | festgesteine | untergeordneter | zulässiger | lärmgrenzwerte | geschwindigkeitsreduzierung | beauflagung | unzulässiges | anzuheben | spielbetriebs | schalleinwirkungen | primärer | bedingten | fahrende | ausgelösten | schienenbauwerken | tunnelschale | umgebende | fundamente | benachbarter | weitergeleitet | fühlbaren | deckenschwingungen | herbeiführen | beruhenden | verkehrslärmschutzverordnung | gefestigter | verwaltungspraxis | unterer | bewertetet | differenziert | unterirdischem | oberirdischem | neubaus | oberer | anwendungsfälle | auslöser | ursachenforschung | ausreißern | seltener | ursachen | zugeinheit | erforschen | rasch | beheben | gehäuften | planmäßige | immission | gesamtzusammenhang | planmäßig | verkehrenden | definierte | einzelwerten | bindend | verankerten | eisenbahnspezifischen | widerspricht | abzuweichen | gerügte | wahrnehmbarkeit | leere | betrachtungsweise | immissionsschutzrecht | Ähnlichem | kontext | baden | württemberg | kritischeren | schutzwürdig | voraussetzt | tagwertes | homogene | medium | hängt | variablen | Übertragungsweg | angeregten | physikalische | immissionsort | kb | erzeugten | zusammenhänge | erschütterungsentstehung | körperschalls | bodeneigenschaften | brechung | reflexion | grenzschichten | Übergängen | bodenschichtungen | gebäudefundament | näherungsweise | fahrzeug | orts | gebäudespezifischen | ausgangsdaten | literaturdaten | statistischen | mittelwerte | abzubildende | unsicherheiten | behaftet | fertigen | verhältnissen | präziser | emissionsdaten | deckungsgleich | rechteckquerschnitt | betriebsdaten | geschwindigkeiten | übereinstimmen | korrekturen | abschläge | beurteilungsmethoden | vergleichbarkeit | rahmenbedingungen | konstanten | tunnelachse | bereichsweise | unterteilten | untersuchungsabschnitte | ergebnisdarstellung | ergebnisauswertung | einschwenken | ausgewählte | traten | misch | wohngebiet | einwirkungsbereiche | innenstadtbebauung | zusammenfallen | eigenresonanzfrequenzen | ungünstige | unkritisches | verstärkung | generelle | schutzsystem | unverhältnismäßigem | andersherum | problematischen | versteifung | dämpfung | fußböden | lagerungen | oberbaus | vermindern | schwellen | schallabstrahlung | brückenbauwerken | schienenwegen | schotteroberbau | tunnelsohle | verlegte | verwendetem | elastomer | streifenlager | punktförmig | abstimmfrequenz | halben | wirken | herangezogenen | abgeleiteten | frequenzbereiche | unerwartete | hohem | beliebig | erwägen | richtungsgleis | fahrbahnart | eingeplant | Übergangsbereiche | stufenweise | anzupassender | steifigkeit | messtechnische | optimiert | vorabschätzung | physikalischen | quantifizierbaren | einflussgrößen | zukünftiger | fehlerbehafteter | formeln | aufzeigen | erschütterungstechnischer | schienenlagerung | federsystemen | wirksamen | tiefere | verbesserter | innovativer | konzepte | anregung | simulierende | vibrationswalze | bodenschwingungen | unbekannter | anregungsquelle | erfahrung | unrealistisch | einzelfällen | erfahrungswerte | kreisquerschnitt | einheitlich | schweren | größerer | unterföhring | pflichtgemäßer | kommune | tunnelquerschnitte | dimensioniert | letzteren | neubauten | präzisierung | rohbauzustand | ungunsten | unzutreffend | umgekehrt | belastenden | verifizierten | exakten | gleisverlegung | exakte | angekündigte | ansprüchen | charakters | schwingungsübertragung | zugesagten | Überprüfungen | metropolitan | repräsentative | auszudehnen | aufgezeigte | erfolgskontrolle | realen | landesamts | erfolges | eingebauten | streckenbetrieb | herausstellen | vereinzelt | umgesetzten | ausfallen | leistenden | zählungen | vorzubehalten | nachgiebigen | schienenverkehrsweg | erschütterungsquelle | lichtschächten | auskleidung | kellerwände | elastischen | matten | erprobt | frequenzabhängig | allgemeingültige | effektivität | voraussichtlichen | verhältnismäßigkeit | leistende | wände | hörbaren | abstrahlen | primäre | außenschall | tunnelstrecken | raumspezifischen | zugart | oberbaukonstruktion | bodenart | zimmereinrichtung | beurteilungspegels | rechnerisch | normativ | aktuell | verfügbaren | sachverstand | abbilden | schallschutzmaßnahmenverordnung | außenfläche | verkehrsgeräusche | außenlärm | direktschall | einzuhaltende | angegebenen | reduzierten | einzuhaltenden | bauteile | linienschallquellen | luftschalldämmung | legenden | beurteilungszeitraum | schlafräumen | arztpraxen | wissenschaftlichen | leseräumen | bibliotheken | unterrichtsräumen | konferenz | vortrags | büroräumen | laborräumen | großraumbüros | ortfesten | industrie | langanhaltender | konstanter | geräuscheinwirkung | schienenwege | charakteristisch | immissionszeiträumen | ruhephasen | tieffrequenter | schutzbedürftigen | sekundäre | luftschallimmissionen | definierten | beurteilungsmaßstäbe | verkehrslärms | berufung | leitsatz | urteils | einschlägig | schallquelle | schienenbonus | abschlag | lästigkeit | straßenverkehrslärm | sekundärschalls | schwingschnelle | schalldruckpegeln | zahlreichen | statistisch | raummitte | streuung | üblicher | raumeigenschaften | spektral | aufgestellt | statistischer | beton | gesamt | körperschall | maximalpegel | beurteilungszeiträume | ereignisse | gehör | angepassten | höchstgelegenen | voraussicht | engem | bekämpft | zukünftig | verkehrsbetrieb | beurteilungsgrundlagen | elektrifizierung | verbrauchern | lokomotiven | triebzügen | kettenwerke | bestehend | tragseil | oftmals | speise | verstärkungsleitungen | oberleitungsanlagen | oberbegriff | zusammengefasst | elektrosmog | bezeichnet | beurteilungsgrundlage | elektromagnetischer | bildet | vorsorge | bahnstromoberleitungen | klassifizierende | feldstärke | beachtet | antriebsmotoren | oberleitungssystem | netzspannung | baue | feldstärken | tunnelwände | faktor | dauerexposition | größenordnungen | konzentrisch | leiter | magnetfelder | netzfrequenz | fließenden | abhingen | anfahren | magnetische | flussdichten | dauerexpositionen | herzschrittmacher | quadrat | abnehme | niedriger | eingespeist | fließe | kopplungen | lokal | stromes | zurückkehren | leitenden | gegenständen | berührungsspannungen | erdungsmaßnahmen | tunnelbauwerk | effekt | nachrichtentechnischen | telekommunikationsanlagen | entsprächen | leistungsaufnahme | bezugnahme | erläutern | vermerkt | abgeholfen | erstmalig | hochempfindlichen | verspätet | präkludiert | emittierenden | stromversorgung | oberleitungsanlage | firstbereich | ausgerüstet | generelles | jeglicher | gerätespezifischer | schwankung | magnetfeldes | aufzukommen | auferlegten | bundesregierung | bindenden | beschlüssen | gemeinschaften | immissionswerten | geschehen | tochterrichtlinie | nationales | überführt | adressaten | immissionsschutzbehörden | untersuchungspflicht | emissionskataster | bedeutet | flächendeckend | luftreinhaltepläne | merkblatt | herausgegeben | forschungsgesellschaft | verkehrswesen | berechnen | merkblattes | straßenabschnitten | zugehen | beschränkten | verkehrszahlen | lufthygienische | gemeingebrauch | gemeingebrauchs | verhält | reinhaltung | maßstäbe | quantifiziert | sorgen | defizitär | sonstigem | hp | staubimmissionen | fassadenreinigung | dieselbetriebener | luftreinhaltung | feststellbar | beladenen | reifenwaschanlagen | ständige | sanierungsarbeiten | verkehrssicherungspflicht | abluftöffnungen | nordostecke | platzes | abwärme | netzersatzanlage | wartungszwecken | gase | vermarktungseinheiten | vernachlässigen | rußfiltern | auszustatten | nutzungsmöglichkeit | licht | betreiberin | verpflichtungen | nachkommt | grundrechtlichen | lärmauswirkungen | explizit | dergleichen | lichtimmissionen | relevant | kommender | gutachterlich | prinzip | umweltvorsorge | umliegende | sachgerechten | restaurant | betreibt | lüftungstechnischen | renovierten | feinkostgeschäftes | verkäufliche | mandanten | geruchsemissionen | zwangsläufig | einstellung | vortragen | lärms | staubes | lüftungsanlage | kürzere | wartungsintervalle | baustellenflächen | asphaltieren | betonieren | zusammenspiel | baustellenandienung | mittlerweile | zusatz | lichen | kernbereichen | verkehrsteilnehmern | kfz | radverkehr | queren | erkenntlich | betreffe | naturschutzgesetz | rahmenvorschriften | landesgesetzgebung | definiert | gestalt | grundflächen | belebten | bodenschicht | naturhaushaltes | zeitgleich | landschaftsraum | untersagen | rang | vorgehen | 6b | fachplan | karte | vermeidungsgebot | verstehen | naturschutzrechts | mitteleinsatz | verwirklicht | unterlassung | erwartender | schonendere | strikten | magerem | magerer | altgrasbestände | gewertet | grünstrukturen | BMW | prägende | silhouetten | Überformten | aufschüttböden | flächennutzungsplänen | sondergutachten | programmen | entnehmenden | raumspezifische | leitbilder | methode | schwerpunkte | kompensationsmaßnahme | kompensationsflächen | naturhaushaltsfaktor | stadtbildprägenden | vorherigen | eingrünung | zerstört | lebende | wachsende | ersetzbar | bezweifelte | Richtigkeit | befristet | flächenbeanspruchung | modifizierung | staatsministerium | landesentwicklung | umweltfragen | beanspruchten | modifiziert | ersatzflächen | berechnungsansätzen | ausgleichsfaktoren | widerspräche | dissens | vorausgesetzt | voraussetzung | akzeptiert | wiederherstellungszeit | zeitnaher | zeitnah | vergleiche | ausreiche | räumliche | gesamter | hergestellten | ei | teiles | kleinerer | entstandenes | pauschal | bejaht | klärungsbedarf | berechtigen | verfolgt | absurde | real | besäße | erfolgenden | untergebracht | jahreszeitlich | zielführende | nachkartierung | einschlägiger | kartierten | biotops | nordwesten | aufgetreten | bauzäune | südosten | führend | bilanzieren | gehe | südöstliche | grundwassermessstelle | planerisches | gleisverschnittflächen | naturschutzfachliche | flächenausdehnung | wichtigsten | bahnbiotop | priorität | langwieder | heide | leitbildes | zwischengelagertem | bezirksausschuss | zwischengelagerte | übermäßiger | berieselt | wetterfesten | entladevorgänge | nachtzeiten | eingriffsfläche | trittsteinfunktion | überregionalen | biotopverbund | zugeordnet | verwendete | bewertungsstufe | ausreichte | höchste | zurückgezogen | biotopschutzprogramm | überregional | bedeutsam | ähnlichen | freien | bahnbiotopen | eintrag | seltene | gesellschaften | etablieren | vorrangflächen | nährstoff | schadstoffeinträgen | naturbestände | staubdichte | magerstandorten | amtlich | südöstlichen | wärmeliebender | verlängert | referats | notausstieg | verlaufes | ausweisung | mindestfläche | weitestgehender | baumrodungen | quadratische | fußwegbegrenzung | unbefestigte | baumwurzeln | wertvoller | geschont | restliche | anrechenbarkeit | entwicklungskonzept | monitoring | befristung | entwicklungskonzeptes | monitorings | beseitigten | hochbelasteten | mikroklimas | Rat | stadtplanung | beträfen | fällungen | alters | positiven | defizitären | fände | ersatzpflanzung | hochstämme | extra | weitem | stammhöhe | pflanzqualität | xv | stammumfang | sähe | pflanzender | verlange | bedeute | baurecht | abhängt | wiesen | rechtsgrundlagen | wildlebender | gemeinschaftsrechtlicher | nationaler | ebene | europarechtlich | nationalen | naturschutzrecht | bilden | teilmenge | nachstellens | fangens | verletzen | töten | aufzucht | mauser | Überwinterungs | wanderzeiten | ruhestätten | verbote | cefmaßnahmen | überwiegenden | interesses | existieren | verschlechtert | natürlichen | verbreitungsgebiet | verweilen | anpassungen | leitfadens | neuerer | verfügbarer | faunistischer | kartierungen | fledermäuse | bartfledermaus | wasserfledermaus | zweifarbfledermaus | nordfledermaus | lebensraumausstattung | untersuchungsgebietes | wovon | definitive | brutnachweise | brutpaarzahlen | bartschv | aufgelistet | fledermausarten | nist | brut | zufluchtsstätten | durchflüge | beobachtet | nahrungslebensraum | fledermäusen | jagdhabitat | leitlinie | gequert | trockenlebensräume | sukzession | gehölzbestand | fortgeschritten | magere | gehölzfreie | garten | siedlung | laichgewässer | vorherrschenden | wärmeliebenden | kleingewässern | teillebensraum | laubfrosches | migrationsdistanz | nomenklatur | insektengruppen | novellierung | abzuhandeln | grasfrosch | heuschrecken | bienen | wohls | wasserbehörden | fachbehörden | umlenken | gestattungen | erteilt | neutralen | fortlaufend | drückendes | unterspülung | bodenschutzes | abfallrechts | ordnungsgemäßer | fachgerechten | ausbaumaterialien | ordnungsgemäßen | denkmälern | einzeldenkmälern | karmeliterstraße | völkerkundemuseum | rettungsplatz | archäologische | bodendenkmälern | erdarbeiten | denkmäler | umfelder | beliebige | haltepunkten | befanden | denkmalpflegerisches | historischen | sichtbare | rd | quadratmetern | unterbautes | volumen | fußgängertunnel | ring | denkmalpflegerische | rückführung | regionalplan | aufkantung | wahrnehmbar | gärtnerischer | anpflanzungen | versteckt | historischer | sicherheitstechnischer | vorzug | themenbereich | oberflächlichen | bemerkenswerter | bedürften | schluss | auflistung | dienstgebäudes | hüllgrabens | Überbauten | guter | antragstellerin | mehraufwendungen | angeordneter | sanierungsmaßnahmen | eingetretener | eintretender | besonderheiten | übersehen | stunden | gebäudeteilen | denkmalschutzrechtlicher | problemstellungen | schallschutzfenstern | ermittlungsdefizit | rechtswidrigkeit | lärmschutzkonzept | denkmalfachlichen | abdruck | entgegenstehen | darzulegen | beschädigungen | verschiedener | planungsbereich | vorbringens | berichtigungen | verlegungs | anpassungs | spartenträger | indes | gestattungsverträgen | unterbrochen | dastehen | versorgungsleitungen | leitungsbestand | anfrage | leitungsträger | ausfall | umverlegung | korrigiert | fernwärmeleitungen | kabel | kreuzungs | umfangreichere | aufeinander | stuvatec | vorrangigen | räumungs | verraucht | for | fixed | guideway | transit | simulationsberechnung | verrauchungszeit | fortgeschrieben | entrauchungsberechnung | realistisch | min | brandverlauf | bahnsteiges | graphischen | vorwurf | schlüssig | entwurfes | vorlag | brandes | eingeführt | schlagartiges | starker | rauchentwicklung | löschanlage | sicherheitsbetrachtungen | terroristische | angriffe | forschungsprogramm | stadtverkehr | notfallszenarien | schienengebundenen | bewältigung | wohnungswesen | köln | vereinbarte | sicherheitsnachweisen | übergeordnete | widmen | sicherheitstechnische | terrorangriffe | giftgasangriff | bombe | sicherheitsnachweis | maßgebender | automatische | basiert | lehnte | stillstehend | führende | amerikanische | spurbreite | nutzbreite | fluchtspur | drängeln | sicherheitsreserve | personendurchsatz | notfallereignis | hinführenden | wegführenden | eingeschaltet | Ältere | gehbehinderte | erleichtert | begangen | begehbarkeit | beschwerlicher | treppenstufen | reduzierte | gleiche | begehbar | obige | ersteller | stillstehender | ungünstigste | aufwärtsführenden | erleichtern | sichtverhältnisse | akzeptabel | zugängen | überblicken | rauchabführung | einsatzkräften | erbracht | reflektierende | hinweisschilder | üblich | verein | vfdb | angenommene | entrauchungsanlage | entrauchungskanälen | leistungsfähigen | ventilatoren | rauchabzugsschächten | heißen | brandgase | entrauchungskanal | gesaugt | rauchabzugsschacht | geleitet | schichtdicken | aufhalten | temperaturen | aufgegriffen | bearbeitet | psychische | ungewöhnliche | wegstrecken | ausland | verkannt | gesundheitszustand | rauchabschnitten | treppenaufgängen | räumungsberechnung | treppenaufgänge | brandbeginn | verrauchen | langsamer | flüchtende | plausibel | ausländischen | verkehrsstationen | realitätsnahen | rettungsübung | theoretischen | simulationen | gewonnenen | abzugleichen | unterstützt | fluchtwegkennzeichnung | aufstellfläche | brandort | dynamischen | leitsystemen | derzeitigem | vorschriftenstand | beraten | verkehrsstation | helfen | einsatztaktik | flächendeckenden | feuerwehraufzügen | notausgänge | entrauchungsöffnungen | auszuweisen | feuerwehrplanes | betriebszustand | eingezeichnet | brandschutztechnischen | gesprinklert | verkaufsfläche | qm | sonderveranstaltungen | betreiber | flughafenbahnhof | halle | hbf | brandmelder | gefahrenmeldeanlagen | nasse | nassen | ausgestattet | nachvollziehbarer | bundesrepublik | bahnhofsbereiche | sprachen | konsequente | toranlagen | entrauchungsanlagen | nachströmen | gefangenen | aufgetragen | sperrengeschosse | befürwortet | dahingehende | fluchttreppenhauses | aufgänge | räumung | anlagentechnische | brandschutztüren | rauchabzugsanlagen | sicheres | berechnete | selbstrettungsphase | versichert | analoge | funkanlagen | digitaler | funktechnik | erübrigt | kostenübernahmeerklärung | hinweisen | kostenfragen | stufig | aufgebaut | präventive | ereignismindernde | selbstrettung | fremdrettung | fluchtwegen | fahrtunneln | beginnt | endet | maximilian | ständigen | Öffnen | ausgangstüren | seitlichen | ausgängen | rechnerischen | druckdifferenz | kinderwagen | psychisch | überbeanspruchte | stellte | derzeitiger | vorschriftenlage | ausreicht | ebarichtlinie | stauraum | rettungsweg | rettungsweges | fachlich | breiter | befestigter | stehender | mindestbreite | Grenzlinie | seitlicher | eisenbahntunneln | breit | definition | fluchtwegs | breitesten | geöffneten | türen | schienenfahrzeug | leiteinrichtung | tunnelwand | vermieteten | immobilie | beauftragte | rechtsanwaltskanzlei | mitteilen | nachgebessert | pauschale | einzuordnen | klarzustellen | brandereignisses | ließ | anliegende | firma | behandle | feuerwehrzufahrten | bemängeln | anfahrt | dingen | grundstücksnutzer | feuerwehrfahrzeuge | verkehrsmöglichkeiten | umstand | feuerwehrübungen | geschäftsverkehr | empfindlich | brandszenario | brandrauch | verhalte | brandschutztechnisch | brandausbreitung | feuerbeständig | nichtbrennbaren | baustoffen | außenwände | standortwahl | Übungsfall | feuerwehren | zufahrtswege | katastrophenübungen | abfahrtswege | rauchgase | errechne | windeinfluss | querrichtung | durchschnittliche | firsthöhe | nutzer | anschläge | abwägungsprozess | plädiert | maßgebenden | detaillierungsgrad | eckdaten | grundsatzanforderungen | prüfungen | bergamt | bergbauliche | bergbauamt | gewerbeaufsichtsamtes | aufsicht | unternehmer | zweck | hohlräumen | ausübe | diverse | lageplänen | aufzug | startschacht | straßenbahnen | wurzelbereich | verbindlich | wurzeln | startschachtes | ersatzstandortes | sichere | zugestimmt | detailplan | unbefestigt | gekennzeichneten | baustellencontainer | abzustellen | herum | gruppiert | spezialtiefbaus | zugehörige | umzulegen | vermieter | gewandt | heran | straßenbild | sichtbarkeit | konzeption | vertriebs | essentieller | mitarbeiter | arbeitssicherheit | gesundheitsschutzes | steigere | karstadt | gitterrost | entfall | bares | position | objektes | inhalten | aufhebbarkeit | gezwungen | verlagern | beeinträchtigender | ließe | schwerlastverkehrs | bauschutt | geeignetere | räumliches | abrücken | durchgangs | beeinträchtige | fußgängerverkehr | verdeckten | außenflächen | projizieren | aufrechtzuerhalten | überzeugende | unbedingte | trassierungstechnischen | begrenzter | unvermeidbaren | schreibt | einverstanden | zen | aufgangs | überschneide | baukörper | mastes | enthalte | belegt | baumstandorte | denkmal | verweise | gelben | strich | provisorisch | gefährdeten | behandele | gestaltungsfragen | option | klärung | entschädigungsfrage | wettbewerbsergebnisses | einvernehmliche | einzuhaltender | termine | hielt | platzfläche | randbereichen | lüftungsöffnungen | detaillierung | willen | oberflächen | anstrengungen | unternommen | platzoberfläche | geringsten | barriere | nivellierung | niveauunterschied | entstehe | Übersichtlichkeit | raumhöhe | dienten | großzügig | angelegte | angenehmen | längenausdehnung | verbindungswegen | verbindungsganges | verkehrssystemen | rechtwinklige | ecken | vorstellung | abgerundet | förmig | zusammengefügt | abrundung | förmige | bemängelte | abstandes | außenkante | brüstung | treppenabganges | stimmen | falsch | unterwerfen | zukünftige | höhengestaltung | realisierungswettbewerb | heiße | tragwerksplanung | gebäudeausrüstung | fehlerhafte | angesprochenen | details | analoger | angebracht | behaupte | interpretierten | farbe | langjährige | aufgeständerte | hochwertig | verteilt | 12b | abschnittbezogener | straßenverkehrsnetz | erkennung | baulogistikgesamtkonzept | gesamtbaumaßnahme | überlappenden | teilbetrachtung | gesamtkonzeption | gleistransporte | routen | zeitangaben | aufbauenden | ungestört | gesamtübersicht | verkehrsarten | minimiere | baten | weitreichende | weitgehender | unwesentlich | ausmachten | schwankungsbereich | verkehrsablauf | leistungsengpässe | september | nochmaliger | anliegerschutz | folgewirkungen | differenziertes | aufzeige | auswirke | massentransporte | ursprungs | erklären | fahrverkehr | gesperrt | bauwerksteile | baufahrzeugen | unumgänglich | baugeschehens | nordöstlichen | baustellenorganisation | vorhergesagt | straßenfläche | ablehnung | radfahrer | aussteigenden | baureferates | straßenbelag | vollbeladene | schwerlast | gewachsen | ernsthaften | flächenhaften | belag | häufige | verfahrensablaufs | plattenbelag | bereichs | gesamtgewicht | widmungen | sondernutzungserlaubnis | ausnahmegenehmigung | beschaffenheit | schienentrasse | unabhängiges | erteilenden | konfliktbewältigung | abzusehen | vorzuschreiben | wählen | leiten | alternativplan | übermäßige | funktionsbeeinträchtigungen | traditionsreiches | sterne | zimmern | konferenzräume | aufnehmendes | festsaal | bedeutender | wirtschaftsfaktor | arbeitgeber | verkehrsbelastung | fahrspur | vertretbare | obergrenze | anhängern | richtungen | sicherheitsgründen | verlaufe | begrenzte | optionen | Tal | sparkassenstraße | situationen | bewehrungskörbe | stahlträger | fertigteile | sonderfällen | zuzulassen | belieferung | vereinzelten | betoniervorgangs | fugenlosen | überlange | Überbreite | charakteristik | faktische | gefährdet | verkehrsabwicklung | unmittelbare | verschärft | angezeigt | beschäftigen | beachtlichen | baustellenzu | ausfahrt | gehweg | belegung | gehwegs | bauwerksgeometrie | ableitung | grundrechtlich | verbürgten | verletze | genehmigungsplanung | angedachte | verteilung | potentiellen | nutznießer | überarbeiten | durchschnittswerte | verkehrsbehinderungen | übergehe | hauptverkehrsachse | fahrradverkehr | freitagen | samstagen | verkehrsbeeinträchtigungen | umbaumaßnahmen | gedauert | sommermonaten | besucherstrom | kerngebieten | verdeutlicht | fahrspuren | zaun | abzutrennen | fußgängerübergang | straßenverkehrsrechtliche | ausführungsplanungen | verkehrsweg | rohrgräben | baugruben | transportierenden | kämen | förderanlagen | transportieren | bahneigenem | befestigtes | privates | bringe | förderbändern | schadstoffbelastungen | förderbänder | baulogistischen | geringerer | zurücktreten | überwiege | zügigen | reibungslosen | gesamtbelastung | frischbetons | betonpumpe | dezentraler | förderdruck | abhängen | ausgangswerte | spreche | oberflächennah | verlegen | fielen | verschleißes | hänge | überführen | sonderkonstruktionen | leitungsbrücken | förderbandsystem | gehwegbereich | dezentrale | beispiel | intensiver | stellende | schildvortriebe | scheidet | josephs | schließt | unverhältnismäßigen | unterbringung | mechanik | bandes | arbeitsraum | wartung | bereitstelle | mischwasserkanal | stadtentwässerung | querschnittes | schließe | gemeinsame | fernwärmeleitung | vorderen | umschlag | bat | aubing | hingewirkt | spitzenverkehrszeiten | abfuhr | schieneninfrastruktur | verladung | gleisbereich | hauptbahnhofs | erschütterungsintensiven | logistischen | realisierbaren | substanz | verkehrsarme | baumaterial | läden | geöffnet | feiertagsarbeiten | nachtschichten | prozess | abläufe | bauablaufplanung | angelegt | praktikabler | bauablauf | feiertage | betroffener | ausgewogenheit | baustellenbetriebes | zwecke | parkplätze | aktivitäten | kurzfristige | anordnen | parkverboten | parkflächen | parkverbote | herausragende | mittelspannung | trafo | ostseite | überbrückt | erachtetes | gesamtmenge | lichtsignalanlage | demontiert | schrittgeschwindigkeit | geschwindigkeitsbegrenzung | beschleunigen | fahrgeschwindigkeiten | informations | extreme | tunnelstationen | attraktive | höhenüberwindung | zugänglichen | mittelbahnsteig | aufzugsanlage | unattraktiven | aufzügen | dahingehenden | umsteigemöglichkeit | großzügigen | fahrtreppenanlagen | rückantwort | eingebunden | detailliierte | behindertengerechte | verkehrsanlage | zurückbleiben | reihe | empfohlen | mobilitätseingeschränkter | grunderwerbsplänen | sorgfältig | abgewogen | beziehung | zusicherung | rücknahme | anderweitig | ausgeschlossene | einwendungsbefugt | wahrnehmen | spezialgesetzlich | wenden | behandelten | innehaben | würdigen | abzulehnen | laufende | gezeigten | skizzen | detaillierungen | vorgestellten | gelegenheit | vorgebrachte | informationsveranstaltung | handelte | verbietet | ferien | fiel | erbbauberechtigter | rügte | angeben | vollständigem | weist | verstoß | berücksichtigungsdefizit | hervorgerufene | unerträglich | ersichtliche | diesbezüglichen | abwägungsdisproportionalität | stube | prognosehorizont | moment | fördernde | gewichtende | maximaler | durchfahren | zusammengestellte | immissionsberechnung | prognosehorizonts | bundesverwaltungsgerichts | ankommt | vorausgehend | bundesverwaltungsgericht | späterer | fehlgeschlagene | begegnet | aussagekraft | erwarteten | hinausreichende | belastbares | betriebsprogramm | anknüpfung | bedarfsfeststellung | voraussehbare | durchschnittsbelastung | realistischen | höchstrichterlichen | vollauslastung | prognosezeitraum | zugzahlen | zugfrequenzen | heutiger | nachvollziehbaren | behaupteten | planfestsetzungen | final | fremden | gerichtet | enteignend | wirkende | unterschieden | partielle | abzielen | grunddienstbarkeiten | hierunter | planlich | erwerb | einschneidende | projektbedingt | dinglich | notausstiegen | uneingeschränkt | bestellt | zone | künftige | atypische | verkehrsinteressen | planungserfolg | eisenbahnbauvorhaben | hoheitlichen | planungsentscheidung | grundgesetz | fallende | hervorgehobener | abwägungserheblichen | bebaut | unbebaut | schwerwiegenden | eigentumssubstanz | absoluten | abwägungsbeachtliche | gewichtung | schutzbereich | überwiegt | substantiellen | grundstücksbetroffenen | besonderem | vertretbarem | wand | hinnehmbarer | zurückstehen | zurückzustehen | maßes | privatnützige | verwendbarkeit | eigentumskräftig | verfestigten | anspruchsposition | greift | legalität | eigentumsschutz | existiere | fortgeschrittene | geschäftskomplex | bauvorbescheid | kollidiere | erteilte | baugenehmigung | büro | längerer | absicht | terrain | erfasse | durchführbar | entschädigungsfragen | bemessungsgrundlagen | unbeachtlich | einzutragende | grunderwerbs | kaufverhandlungen | vorwirkung | erleidenden | rechtsverluste | rein | nachfolgen | rechtsverlust | vermögensnachteile | entschädigungsfestsetzungsverfahren | gemachten | mietausfälle | mangelnder | modalitäten | eingerichteter | ausgeübter | gewerbliche | nachlassen | schmutz | potentielle | einzelhandelsgeschäften | massiven | vorzeitigen | mietverträge | neuvermietungen | prämissen | wirtschaftlich | inakzeptabel | gravierend | betriebswirtschaftliche | sachverständigengutachten | erleiden | abzulösen | eingeholt | belang | gewinneinbußen | umsatzverluste | prognoseschwierigkeiten | zuverlässig | hochwertigem | warenangebot | großem | anspruchsvollem | kundenstamm | mittelbaren | unumgängliches | ben | nutzungskonzept | internationalen | standards | vorhabenbedingt | existenzbedrohende | erschwernisse | bewirtschaftung | scheinen | geschweige | derartiger | gastronomiebetriebe | unwahrscheinlichen | mietminderungen | verfügen | vergabe | einzelvertraglichen | anheim | abklären | werbemaßnahmen | errichtende | kündigung | mietverhältnissen | abwanderung | gewerbe | wohnungsmietern | ergebe | wertgutachtens | errechnet | ertragswertverfahren | gesetzlich | grunderwerbsunterlagen | denjenigen | grunddienstbarkeit | verursachende | nachbargrundstücken | entschädigungsansprüche | surrogate | nutzungsänderungen | strasse | schutzansprüche | zubilligt | nachbarn | planfestzustellenden | ausgehen | anderenfalls | verwertbarkeit | lagenachteile | zulässige | schränken | staatliches | ausgelöste | ursächlichkeit | geminderten | wirtschaftlichkeit | staatlichen | innenbereich | projektiert | minderungen | rentabilität | hinzunehmenden | ersatzanspruch | mietverhältnisse | grenzenlos | gebäudeeigentümer | gravierende | untergrundes | hohlräume | feststellungen | angetroffenen | baugrund | gestützt | darzutun | umzugehen | auffahren | bahnhofsbereichs | vortriebsverfahren | begünstigend | setzungsminimierung | wirke | bewirke | ausgesteiften | nachbarbereich | intensive | schädigungen | basierend | aktuellsten | bahnhofsbereiches | hebungsinjektionen | schadloses | absenkungen | fanden | großflächige | absolutsetzungen | erfahrungsgemäß | beauftragt | einflussbereich | begutachtung | bauzustandes | begutachtungen | schadenersatzansprüche | rechtliches | unverzüglicher | festgestellter | inventar | entstandene | sanierungskosten | sicherheitsleistung | versicherungspflicht | versicherungssumme | baukosten | schadensersatzregelungen | schadenersatz | aufwendungsersatzansprüche | partei | beweislast | anspruchsteller | beweisnot | rechtsgutverletzung | schadenseintritt | erschwerten | adäquates | sicherungsmittel | schadensumfanges | gleichermaßen | belasten | generieren | organisationspflichten | gesamtschuldnerhaftung | schadensverursachung | ausführenden | abweichungen | delikts | schadensersatzrechtes | einheitliche | projektversicherung | schadenbetroffenen | liquiditätsrisiko | baubeteiligter | abnimmt | erstattungsanspruch | rechtsanwalts | folgeschäden | enteignungsrechtlichen | adäquaten | gelöst | aufgetretene | finanziellen | sanierungen | feststellt | schadensfeststellung | grundeigentümern | geringst | bedürftiges | nachbarschaftlichen | austauschverhältnis | folgewirkung | massenverkehr | fordere | reparaturarbeiten | verrechne | ursächlich | übernommen | stadtgebiete | sorge | rechtsgüter | verfassungsrechtlichen | infrage | zahlenmäßig | radlasten | zufahren | busverkehr | stärkere | nachgegeben | rad | achslasten | nahverkehrs | sicherungspflicht | sachverhaltes | ausgebauten | platten | mehrfacher | ungeregelter | vermietern | mietminderung | verzichten | angewendet | aufrechthaltung | anliegerverkehrs | diesbezüglicher | erneuter | nennenswerten | anliegers | zeitraums | ansinnen | unterhaltspflicht | austauschs | übergeht | betriebssicherer | straßenbahnbetriebsanlagen | verkehrsfläche | nationaltheaters | probengebäude | omnibusse | vollem | transportmaß | umbauarbeiten | frisch | renovieren | ostfassade | blamabel | umgebaut | behindert | fußes | oper | staatsschauspiel | schaffung | attraktiven | witterungsgeschützten | zuganges | opernhaus | erforderlichkeit | beschusses | sachgerecht | fachtechnische | fachplanungsrechtlichen | gesamtabwägung | genehmigt | öffentliches | teilabschnitt | schafft | antragsplanung | beherrschbar | kompensierbar | pflanzenbestand | geschützter | unabdingbare | gesamtheit | entgegengestellt | rechtsgrundlage | begebv | rechtsbehelfsbelehrung | vorstehenden | monats | ludwigstraße | letzte | auslegungsfrist | zugestellt | beklagte | stadtentwicklung | präsidenten | klagebegehrens | bezeichnen | tatsachen | erklärungen | prozesskostenhilfeverfahren | rechtsanwälte | rechtslehrer | hochschule | hochschulrahmengesetzes | juristische | bildeten | juristischer | gebildeten | diplom | juristen | richter | staatsanwalt | notar | ernannt | verwaltungsdienst | beschäftigt | rechtsanwalt | bevollmächtigter | zugelassener | beteiligter | GEZ | gronemeyer | dienstsiegel | änderungsvermerk | hüllgrabengelände | gleisausfahrt | berichtigungsvermerk | ergänzungsvermerk | hydrountersuchung | umweltverträglichkeitsstufe | planteil | dialogstrich | dialogstrichen | landschaftsstraße | theaterstraße | maffeistraße | residenzstraße | überdachungskonstruktion | schallschutztechnisch | werkfenster | neufenster | detailschnitte | originalfenster | detailgutachten | rammungen | spundwandpressungen | emissionsseitig | schwingungsuntersuchungen | sekundärschall | immissionsreduzierungen | sekundärschallimmissionen | begrünen | maßnahmeblatt | maßnahmebereichs | flächenmanagementkonzept | vorflutleitung | absetz | unterhaltungsverpflichteter | einleitstelle | zielwert | epoxisharze | vorzugsweiser | bodenbeton | auftriebsicher | grundwasserveränderungen | aushubegleitend | parameterspektrum | überwachungsbedürftiges | übernahmescheinen | chargenanalytik | feinfraktion | planbereich | bauherrenbüro | blutenburgstraße | schrammer | baumaufmaß | kronenausdehnung | kroneneingriffe | abspannung | tunnelinnenschale | bahnröhren | gebrauchtauglichkeitsnachweise | auffahrfolge | bahnröhre | Überlaufpegel | nachrechnung | bestandstunnelröhren | baugrubenverbaue | gebrauchstauglichtauglichkeit | vortriebsmaßnahmen | bahnschalterhallenbauwerks | durchpressung | körperschalleigenschaften | nivellement | fahrgastverkehr | sbahnstrecke | südwestwest | falckenbergstraße | praterwehr | scopingverfahren | wehbereichsverwaltung | auflagenvorschläge | verfahrensunterlagen | baustellenzuwegung | baugrubenteile | schutzzaunlänge | mareinhofes | planänderungsunterlagen | verfahrenunterlagen | maximilanstraße | planvorhabens | ruderafluren | vogeltagfalter | emmissonsfrei | pumpwasser | quartärquifer | bahnsteigerweiterung | zuspeisung | klimaausgleichenden | klimawirksamen | frischluftproduktion | baustellenzuwegungen | luftbeeinträchtigung | feuchtgehalt | spritzbetonstaub | aufschütthöhe | gebäudesilhouette | stadtprägend | einriffe | Überbauuung | unterlagernd | baumschutzqualität | texturen | stadtbildverträglichkeit | durchsetzbarkeit | ubahnlinien | sbahnbetrieb | hauptbahnhofsstation | abwägungsüberlegungen | grundstückspolitisch | westvariante | ostvariante | bahnhofslösung | umsteigweg | rechtsfehlerhaft | verkehrsdruck | verkehrstrukturen | einwendungsbereich | gebäudebestand | südringvariante | sbahnsystem | fahrtunnelröhren | spritzbetonröhre | überdeckelt | voraushubebene | mareinhof | antransportiert | antransport | variantendiskussion | bauvariantenvergleich | bauausführungsvarianten | bauausführungserheblich | baustellereinrichtung | realisierungszeitraum | materialanlieferungen | schildröhren | ausgangbauwerke | bahnhofsquerschnitt | tübbingröhren | tübbinge | streckenröhren | reisendenbedarf | zwischenbauzuständen | bauzeitverlängerung | hauptbaugrube | schlitzwandumfassung | variantenbetrachtungen | schlitzwanddeckelbauweise | tübbingstrecke | auftriebssicherung | sohlwasserdruck | bergmännnisch | bewehrungskörben | fertigstellungsdauer | fertigstellungszeit | baustellenabfahrten | maßnahmenwert | voraushub | verbauherstellung | schlitzwandherstellung | sonderbauweisen | primärpfahlerstellung | abgeprüft | lärmminderungsmaßnahmen | großdrehbohrgeräte | spundwandpressung | bemessungspegel | lkw-aufkommen | teilarbeitsschritte | schallausbreitungsverhältnisse | produktionsstreuung | schallschutzbemessung | maßnahmenschwelle | eingreifschwelle | geräuschvorbelastung | zuzustehende | verhältnismäßigkeitsgrundsatz | schutzmindernd | erdgeschosshöhe | lärmminderungsmaßnahme | lärmreduzierend | dämpfungsmatten | teillärmquellen | fußwegbereich | maßnahmenwerte | innenraumnutzungen | überdimensioniert | auswirkungserheblich | höchstbelastet | rollladenkästen | schallschutzvorkehrungen | stoßlüften | arbeitsschritt | lärmarmer | baubetriebsprognose | schwingungsuntersuchung | lkw-baustellenverkehr | einhaltekriterium | erschütterungsprognosen | ersatzanregungen | einwenderseite | fernverkehrsneubaustrecke | erheblichkeitsschwelle | baugrubenabschlüsse | körperschallschnelle | emissionsrelevanten | gebietsnutzungen | deckenresonanzverstärkung | kulturnutzung | wohngebietsnutzung | tunnelüberdeckung | deckenresonanzen | unterstützungselementen | betonfahrwege | erschütterungsminderung | betonfahrweg | deckenresonanzerscheinungen | tunnelrohbau | untersuchungsauswertung | prognoseunsicherheit | einzelraumentkoppelungen | sekundärschalleinwirkungen | prognoseunsicherheiten | belastungswerte | immissionskonflikte | operationsräume | schalterräume | immissionsspektren | verkehrsimmissionen | immissionsschutzrechtlich | immissionsschutztechnisch | fachplanungsrecht | abstrahlung | absorptionsverhältnis | körperschnell | korrelationsbeziehung | luftschallpegel | zumutbarkeitsschwellen | stromdurchflossen | zugmotor | kompensationsleiter | tunneltiefe | luftqualitätsrahmenrichtlinie | toleranzmargen | maßnahmekatalog | anlagenbezogenen | verkehrswegebezogen | luftschadstoffgesamtbelastung | lufthygienisch | baustellentätigkeit | entschädigungsverpflichtung | staubschäden | schmutzaustragung | abschnittsbezogen | verschmutzungsgrad | geruchsimmissionen | luftschwall | luftschwallschacht | einzelbaumaßnahme | passivmaßnahmen | staubeintrag | neuanstrich | schaufensterflächen | feinkosthandel | lebensmittelhygienisch | staubbeeinträchtigungen | geruchsbeeinträchtigungen | einzelhandelsräume | beauflagen | klimaanlagenfilter | passantenstrom | radverkehrsachse | vermeidungsverbot | maßnahmeblätter | teilverlaust | trockenmager | landschaftspläne | ausgleichsflächenzuschläge | ersatzzahlungen | naturschutzfond | standardmethodik | ausgleichsflächenbedarf | nachordnungsgruppe | ausfuhrgruppe | ausfahrgruppe | eingriffsbeurteilung | nachbilanziert | eingriffspflichtig | kippanlage | ladegleisinbetriebnahme | verbundfördernd | trockenbiotopverbund | planierarbeiten | bestandbewertung | eingewertet | düngerstoffe | pestizidgruppen | nährstofffliehend | festsetzbare | zaunlänge | verkehrsplanerisch | baumschutzzaun | fußwegebegrenzung | erläuterungsbereicht | planungssituation | baumbestandssituation | grünbestandsaufwertung | mindestabdeckung | ausstiegsöffnung | spartensituation | trambahnverkehr | maßnahmefläche | vernetzungszusammenhang | erschließungsfläche | stadtökologisch | bezirkausschuss | artenschutzbezogen | rauhautfeldermaus | weißrandfeldermaus | bereitsstellungsfläche | amphibienar | relevanzprüfung | verfahrenbeteiligung | strömungsänderungen | grundwasserumleitung | setzungsschäden | maxburg | lenbachstraße | denkmalrechtlich | stationsvariante | flächenutzungsplan | baudurchführend | umwelteingriffe | denkmalschützerisch | grundstücksschäden | schadenersatzregelungen | denkmalverträglichkeit | senkungsmulde | evakuierungszeitenzeiten | simulationsberechnungen | bemessungsbrandbericht | entstehungsbrand | treppenglieder | sichtweitenansatz | mindestdicken | brandschutzingenieurmethoden | probanten | oberflächenplan | brandschutzleitfaden | richtlinienkonform | ausstattungsart | nottreppenräume | evakuierungsberechnung | ausstiegsöffnungen | tunnelausgänge | retentionsräume | nottreppenraum | gehfläche | bauwerksbezogen | nachbargrundstücksrechtlich | entrauchungsberechnungen | brandabschnittswände | strömungsverhältnisse | kaminüberhöhung | variantenprüfung | nichtoffen | straßenbahnbetrieb | abspannungen | schachtbauwerk | gerätehöhen | umspannungen | markenschaufenster | veranstaltungszwecke | schachtumfeld | markenpräsenz | engräumigkeit | verkehrsintensität | lechbachplatz | maststandort | deroy | plandarstellung | auszulobend | gitterrostabdeckung | bauwerksebenen | anrampung | steigungsverhältnis | rampenanlage | freiraumplanerisch | tekturpläne | technikbauwerk | schutzbeton | rahmbedingungen | oberflächenbelag | bauwasserversorgung | marstallplatz | leitungsaufständerung | abstimmungserfordernis | belastungszahlen | leistungsfähigkeitsnachweis | straßenbahnbeschleunigung | transportplanung | gesamtlogistikonzept | planfeststellen | bauzeitenplan | schlitzwandbaugruben | treppenhausschächte | ausbaugewerke | pacellistraße | maximiliansplatz | verkehrsicherheit | fußgängerzonenbereich | einzelerlaubnis | fahrgeonometrie | theatinerstraße | versorgungsverkehr | nachzeit | verkehrstreckenführungen | baustellenverkehrsstreckenführung | verkehrsblockade | geradlinig | alternativzufahrt | hauptzufahrtsrouten | verkehrsblockaden | zweitzuwegung | gesamtlogtikkonzept | gewerbebetreibend | passantenfrequenz | emmissionsbilanz | treppenschacht | lastentragung | durchschnittwert | wegfahrten | betonpumpensystem | förderleitungssystem | förderweite | verkehrsflächeneinschränkung | spitzenfall | rohbauausführung | förderbandstraße | massenabtransport | maxjosephplatz | tiefliegendst | umzuverlegend | cargotram | umladung | verkehrslosen | aushubförderung | projektverzögerung | baubeteiligt | aufladetätigkeiten | baustellenaktivitäten | spartenumlegung | baustellenzufahrtsbereich | südverkehr | expressaufzüge | fahrgastbeförderung | vorhabeträger | förderrechtlich | abschnittsübergreifend | verfahrensverstoß | gesamtbaulogistikkonzept | auslegungsbedürftige | einwendungsmöglichkeiten | anstoßfunktion | rechtsbetroffenheit | maximallastprognose | immissionseinzelbeurteilungen | abwägungsfehlerfrei | immissionsbeurteilung | sachentzug | bahntunnelanlagen | tunneloberkante | grunderwerbsverhandlungen | werbeeffekt | mietminderungsansprüche | existenzvernichtend | planfeststellungsvorhabens | altenhofstraße | ausgleichsansprüche | hauptzufahrtsroute | verkaufsgebäude | bodengrunduntersuchungen | schildbauweise | schadensträchtigkeit | grundwasserbeeinträchtigung | vergleichmäßigung | erddruckansätze | verformungsberechnungen | vergleichsberechnungen | tunnelstandsicherheit | entschädigungsauflagen | substanzschäden | planfeststellungsschluss | rechtsanwaltkosten | folgenachteile | erschütterungsnachteile | ursachenzusammenhang | sanierungszeitpunkt | sachverständigenkosten | planfeststellungspflichtige | verkehrflächen | stolperschwellen | radfahrverkehr | umsatzschäden | kulissengebäude | dekorationsanlieferungen | cuvilliés | residenzvorplatz | abfahrsroute | bauausführungsunterlagen